34
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA 006-2004-GRM 006-2004-GRM PROYECTO: 14 064 0123 2.15135 2.02835 “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL MOQUEGUA” OBRA: “REMODELACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE LOS AMBIENTES DEL HOSPITAL MOQUEGUA” BASES PARA LA CONVOCATORIA 1.0 DISPOSICIONES GENERALES 1.1 La presente Adjudicación Directa Selectiva es para la ejecución de la Obra: “Remodelación del Sistema Eléctrico y de los ambientes del Hospital Moquegua”, la que se efectúa con arreglo a las presentes Bases, las mismas que constan de las Bases del Proceso, Proforma de Contrato, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Análisis de Precios Unitarios, Valor Referencial, Relación de Equipo Mínimo, Cronograma de Desembolsos, Cronograma General de Ejecución y Planos de Obra. En todo lo no previsto en ellas rigen las normas sobre Contrataciones y Adquisiciones del Estado, es decir por el Texto Único Ordenado de la Ley 26850 aprobado por D.S. 012- 2001-PCM, en adelante “La Ley” y por su Reglamento aprobado por D.S. 013-2001-PCM y sus modificatorias, en adelante “El Reglamento” y sus modificatorias. 1.2 ENTIDAD QUE CONVOCA GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, con domicilio en el Km 0+300 de la Carretera Moquegua – Toquepala (ex local del PEPG - INADE), Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto y Región Moquegua, a quien en adelante se le denominará GRM. 1.3 OBJETO DE LA LICITACIÓN 1

000001_000001

Embed Size (px)

DESCRIPTION

000001_000001

Citation preview

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2004-GRMNº 006-2004-GRM

PROYECTO: 14 064 0123 2.15135 2.02835“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL MOQUEGUA”

OBRA: “REMODELACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE LOS AMBIENTES DEL HOSPITAL MOQUEGUA”

BASES PARA LA CONVOCATORIA

1.0 DISPOSICIONES GENERALES

1.1 La presente Adjudicación Directa Selectiva es para la ejecución de la Obra: “Remodelación del Sistema Eléctrico y de los ambientes del Hospital Moquegua”, la que se efectúa con arreglo a las presentes Bases, las mismas que constan de las Bases del Proceso, Proforma de Contrato, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Análisis de Precios Unitarios, Valor Referencial, Relación de Equipo Mínimo, Cronograma de Desembolsos, Cronograma General de Ejecución y Planos de Obra.

En todo lo no previsto en ellas rigen las normas sobre Contrataciones y Adquisiciones del Estado, es decir por el Texto Único Ordenado de la Ley 26850 aprobado por D.S. 012-2001-PCM, en adelante “La Ley” y por su Reglamento aprobado por D.S. 013-2001-PCM y sus modificatorias, en adelante “El Reglamento” y sus modificatorias.

1.2 ENTIDAD QUE CONVOCA

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, con domicilio en el Km 0+300 de la Carretera Moquegua – Toquepala (ex local del PEPG - INADE), Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto y Región Moquegua, a quien en adelante se le denominará GRM.

1.3 OBJETO DE LA LICITACIÓN

Ejecución de la Obra: “Remodelación del Sistema Eléctrico y de los ambientes del Hospital Moquegua”.

1.4 UBICACIÓN DE LA OBRA

La obra está ubicada en el Hospital de Apoyo Moquegua (Av. Bolívar s/n) de la Dirección Regional de Salud Moquegua, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua.

1.5 VALOR REFERENCIAL

1

El Valor referencial es de S/ 152 531.19 con precios al mes de Junio del 2004; que incluye el Costo Directo, Gastos Generales, Utilidad, e I.G.V.

1.6 FINANCIAMIENTO

El Proyecto se financiará con fondos propios del Proyecto 14 064 0123 2.15135 2.02835 “Ampliación y mejoramiento de la capacidad de atención de los servicios del Hospital Moquegua”; fuente de financiamiento con recursos del Fondo de Compensación Regional – FONCOR - correspondiente al Presupuesto 2004 del Gobierno Regional Moquegua (GRM)

1.7 PROCESO DE SELECCIÓN

A Suma Alzada y Precio Fijo.

1.8 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo de ejecución es de 30 días calendario, contados a partir de la fecha en que se haya cumplido las condiciones precisadas en el Artículo 145º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. 013-2001-PCM.

1.9 FORMA DE PAGO

El pago de la retribución pactada en el contrato será cancelado mediante valorizaciones quincenales presentadas por el Contratista y contra presentación de documentos sustentatorios, previa valorización.

Queda expresamente establecido que, conforme lo dispone la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), mediante Resoluciones Nº 037-2002/SUNAT y Nº 050-2002/SUNAT las mismas que han creado el “Sistema de Retenciones del Impuesto General a las Ventas”, el GRM efectuará la retención equivalente al 6% del importe total de la factura presentada por el Contratista, sobre operaciones afectadas al I.G.V.

1.10 COSTO DE LAS BASES

El costo de las Bases es de S/. 60.00 Incluido el Impuesto General a las Ventas.

1.11 LUGAR Y FECHA DE VENTA DE LAS BASES

En la Oficina de Tesorería del GRM, en el local institucional sito en el Km 0+300 de la Carretera Moquegua – Toquepala (ex local del PEPG - INADE), desde el 16 hasta el 26 de Julio del 2004.

1.12 POSTORES

Para ser postor en este proceso de selección se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Contratistas y no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado. Tampoco estar inmersos en los impedimentos establecidos en el artículo 9° del TUO de La Ley.

1.13 VISITA A OBRA

Antes de presentar la propuesta, los Postores podrán visitar el lugar de la Obra y obtener en general todas las informaciones respecto a disponibilidad y costo de mano de obra y de materiales, así como a la naturaleza, condiciones y riesgos en

2

la zona de trabajo, debiendo solicitar dicha visita a la Gerencia de Infraestructura el GRM.

1.14 CONSULTAS, ACLARACIONES Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La presentación de consultas y observaciones a las Bases se harán en forma simultánea, por un periodo de 3 días contados desde el inicio de venta de las Bases.

1.15 PLAZO PARA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Las consultas u observaciones de los postores serán formuladas por escrito dirigidas al Comité Especial y se entregarán en el la oficina de Trámite Documentario del GRM en la sede institucional, desde el día 16 hasta el día 20 del mes de Julio del 2004.

Las correspondientes respuestas serán notificadas el día 23 de Julio del 2004.

Si el Comité Especial no acoge las observaciones, elevará todo lo actuado al CONSUCODE dentro de los tres (3) días siguientes, de vencido el término para evaluarlas. El Consejo resolverá en el plazo máximo de cinco (5) días y notificará su pronunciamiento al Comité Especial dentro del día siguiente de emitido.

El Comité Especial procederá a integrar las Bases a más tardar al día siguiente de haber sido notificado con el pronunciamiento del CONSUCODE, debiendo notificar dicha integración en forma simultánea, tanto a los adquirientes de Bases como al Consejo, al día siguiente de producida la citada integración.

El procedimiento a seguir, en caso de no ser admitidas las observaciones a las Bases, se regirá por el tercer párrafo del Artículo 52º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. 013-2001-PCM y en la Directiva que se detalla en el numeral siguiente.

1.16 DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE NO SER ADMITIDAS LAS OBSERVACIONES A LAS BASES DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA Nº 013-2001-CONSUCODE, APROBADA POR RESOLUCIÓN Nº 114-2001-CONSUCODE /PRE, PUBLICADO EL 05-07-2001.

1. La obligación de pago de la tasa por parte del adquiriente de Bases, se origina cuando las observaciones, que hubiese formulado, no son acogidas por el respectivo Comité Especial y éste está obligado a remitirlas al CONSUCODE.

2. El Presidente del Comité Especial dentro de las veinticuatro (24) horas deberá oficiar al adquiriente de Bases cuyas observaciones no hayan sido acogidas, para que cumplan con cancelar la tasa que por dicho concepto prevé el Texto Único de Procedimiento Administrativos (TUPA) del CONSUCODE (D.S. Nº 061-2001-PCM del 24.05.2001).

3. El adquiriente de Bases observante deberá cumplir con el pago de la tasa a su cargo en la Cuenta Corriente del CONSUCODE Nº 00-000-283061 en Moneda Nacional del Banco de la Nación y remitir al Comité Especial el comprobante de pago, voucher o papeleta de depósito respectivo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepción del Oficio de requerimiento.

3

4. En el caso que el adquiriente de Bases observante no cumpla con cancelar el monto de la tasa a su cargo, dentro del plazo antes señalado en el Numeral 3, el Presidente del Comité Especial aplicará lo prescrito en el Artículo 125º de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, teniendo por no presentadas las observaciones no acogidas.

1.17 INTEGRACIÓN DE LAS BASES

La integración de las Bases se hará el día 23 de julio del 2004.Una vez integradas las Bases, el Comité Especial es el único autorizado para interpretarlas para efecto de su aplicación, sin perjuicio de lo que eventualmente resuelva el Tribunal a raíz de una impugnación.

1.18 LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE SOBRES:

La presentación y apertura de sobres será el día 03 Agosto del 2004, a las 10:00 a.m. en el auditorio del GRM, ante el Comité Especial y Notario Público; debiendo cumplirse las formalidades establecidas en los artículos 57° y 59° del RELCAE.

2.0 DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Los postores deberán presentar sus propuestas en sobres cerrados, firmados y sellados en original y dos (2) copias para la Propuesta Técnica y sólo en original para la Propuesta Económica identificados como “Primer Sobre” (Propuesta Técnica) y “Segundo Sobre” (Propuesta Económica) los que contendrán los documentos indicados en el numeral 2.1 y 2.2 de estas Bases. Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. La última hoja será firmada por el postor o su representante legal o mandatario designado para el efecto.

Los sobres deberán tener la inscripción siguiente:

SOBRE: “ ........“ – PROPUESTA ..................

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 006 -2004-GRM

OBRA: “ REMODELACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE LOS AMBIENTES DEL HOSPITAL MOQUEGUA”

POSTOR:

REPRESENTANTE LEGAL

2.1 PRIMER SOBRE: PROPUESTA TÉCNICA

El contenido del Primer Sobre será:

a. Carta de presentación de Propuesta, según Anexo 2

b. Declaración Jurada señalando el nombre o razón social del postor o de su representante legal, domicilio e inscripción en los Registros Públicos, cuando corresponda, e indicación del documento de identidad. (Anexos 3 y 8)

4

c. Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas.

d. Promesa de consorcio, de ser el caso.

e. Declaración Jurada (Anexo 5), en la cual manifieste lo siguiente:

Que no tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Artículo 9º de la Ley.

Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

Que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del proceso.

Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y

Que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 25035, Ley de Simplificación Administrativa, y demás disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias.

f. En caso el Postor sea una Entidad Pública dentro del ámbito de Aplicación del Artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, deberá adjuntar una declaración jurada en la que manifieste que no utilizará recursos provenientes del tesoro público para la ejecución de las prestaciones derivadas del contrato.

g. Declaración jurada de ser una Pequeña o Microempresa, si fuera el caso. (Anexo 6)

h. Plazo de ejecución en el formato de carta del anexo 4.

i. Carta de compromiso de contratar personal residente de la localidad de la obra (Anexo 7)

2.2 SEGUNDO SOBRE: PROPUESTA ECONÓMICA

El monto de la Propuesta Económica Total se presentará en el formato de carta del Anexo 9 y se incluirá el presupuesto detallado según las partidas del Presupuesto base del expediente técnico. Los análisis de precios unitarios de cada una de las partidas serán presentados por el postor ganador de la Buena Pro, previo a la firma de contrato.

3.0 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS APERTURA DE SOBRES

Para los fines de Presentación de Propuestas y Apertura de Sobres, los postores se remitirán a lo establecido en el Art. 59º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado modificado por el D.S. Nº 079-2001-PCM.

4.0 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

5

La asignación de puntajes será como sigue:

- Evaluación del Plazo : 10 puntos.- Evaluación Económica : 90 puntos.

4.1 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

El Comité Especial tomará en cuenta el siguiente factor de Evaluación:

4.1.1. Plazo de ejecución de la obra (puntaje máximo 10 puntos)

El plazo de ejecución deberá ser presentado de acuerdo a Modelo del Anexo 1,

La calificación se efectuará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pi = Puntaje de la oferta de plazo del postor “i”Oi = Oferta de Plazo de postor “i”Om = Oferta de plazo más bajoPMPE = Puntaje máximo de la propuesta técnica (10)i = Propuesta

Las propuestas de plazo inferiores al 50% del plazo referencial del expediente técnico (plazo mínimo 15 días) serán descalificadas, por ser consideradas antitécnicas.Las propuestas de plazo de ejecución deberán tener en cuenta las condiciones limitadas de trabajo en cuanto a la no restricción de atención de los diferentes servicios del Hospital en ciertos horarios

Los postores deberán además tener en cuenta que el ganador de la buena Pro deberá sustentar el plazo de ejecución de obra ofertado mediante un cronograma de ejecución de obra PERT-CPM acorde a los rendimientos indicados en los análisis de precios unitarios de las partidas, y a las condiciones de inicio del cómputo del plazo contractual consideradas en el presente proceso, como requisito previo para la firma del Contrato.

4.2 DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

El Comité Especial se ceñirá a lo dispuesto en los Artículos 65º y 66º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por el D.S. Nº 013-2001-PCM.

Las propuestas que excedan más del 10% (S/. 167 784.31) del Valor Referencial y las inferiores al 90% del mismo (S/. 137 278.07) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

La evaluación económica tiene asignado el Puntaje Máximo de 90 (noventa) puntos y, para su determinación, se procederá a asignar el puntaje máximo a la oferta económica de menor monto. Al resto de las propuestas se les asignará puntaje según la siguiente función:Donde:

6

Pi = Puntaje de la oferta económica iOi = Oferta Económica iOm = Oferta Económica de Monto o Precio más bajoPMPE = Puntaje máximo de la propuesta económica (90)i = Propuesta

Cabe indicar que las propuestas económicas se considerarán sólo hasta la segunda cifra decimal (céntimo).

5.0 CALCULO DEL PUNTAJE TOTAL

El puntaje total se obtiene sumando algebraicamente los puntajes obtenidos en la evaluación técnica y en la evaluación económica.

6.0 ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Para estos efectos se aplicará los Artículos 71º y 90° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. En caso de empate se procederá conforme al artículo 73° del RELCAE.

7.0 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las discrepancias de los postores relacionados con aspectos anteriores al acto público de presentación de propuestas o sobre el otorgamiento de buena pro se ceñirán a lo dispuesto en el Título IV “De la solución de controversias”, Capítulo I del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

8.0 DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO

El Comité Especial declarará desierta la Licitación Pública cuando quede válida una única oferta.

9.0 DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

9.1 Antes de la suscripción del contrato, el postor al que se le hubiere adjudicado la Buena Pro deberá presentar la constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y de disponer de la capacidad libre de contratación, la misma que será expedida por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

9.2 Asimismo, deberá adjuntar copia de la Escritura Pública de Adecuación de la Sociedad a la Ley General de Sociedades, Ley 26887, debidamente inscrita en los Registros Públicos o copia de la Ficha o Partida Registral respectiva, como requisito previo a la suscripción del Contrato.

9.3 Deberá entregar previo a la firma del contrato, las Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, conforme se establece ene el artículo 40° de la ley y 122° del Reglamento.

9.4 Deberá presentar los análisis de precios unitarios de las diferentes partidas involucradas en el presupuesto ofertado, cronograma de ejecución semanal de los trabajos acorde al plazo ofertado, cronograma de adquisición de materiales e insumos y de desembolsos, así como demás requisitos establecidos en la Ley y su reglamento.

7

9.5 Consentido el otorgamiento de la Buena Pro el postor ganador, o su representante debidamente autorizado con poder suficiente deberá cumplir con suscribir el contrato.

9.6 Para tal efecto, el GRM citará al postor ganador de la buena pro con cinco (5) días de anticipación, señalando una fecha que no podrá exceder a los diez (10) días siguientes a la fecha en que quedó consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

10.0 DECLARACIÓN DE CONSORCIOS

Es obligatorio para los postores que presentaron promesa de consorcio, en caso de obtener la buena pro en un proceso de selección, formalizar su compromiso mediante documento con las firmas legalizadas y presentarlos al Registro dentro de un plazo de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente de la publicación del otorgamiento de la Buena pro precisando en dicho documento el porcentaje de participación de cada integrante del consorcio.

En todo caso, deberá seguir el procedimiento establecido en el Artículo 218 del Reglamento.

11.0 ADELANTOS Y PAGOS POR AVANCE DE OBRA

11.1 ADELANTOS

El GRM, a solicitud del Contratista otorgará Adelantos para Materiales e insumos, según lo dispuesto por los Artículos 129º y 130º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, contra presentaciones de las garantías establecidas en el Artículo 130º del mismo Reglamento y conforme a lo señalado en los artículos 121° y 122º.

La entrega del Adelanto por materiales, se efectuará de la siguiente manera:

El GRM, entregará al Contratista hasta el 40% del Monto Total del Contrato, contra la presentación de una Carta Fianza o Póliza de Caución que deberá presentar el Contratista a favor del Gobierno Regional Moquegua, emitida por una empresa autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros y con las características indicadas en el artículo 40º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, por el monto total del Adelanto, con una vigencia de dos (02) meses, renovable hasta la amortización total del Adelanto. Dicha Carta Fianza o Póliza de Caución garantizará el cumplimiento de la obligación del Contratista en la devolución de la totalidad del Adelanto entregado.

11.2 PAGOS POR AVANCE DE OBRA (VALORIZACIONES)

Los pagos contra valorizaciones se harán en forma quincenal conforme a lo establecido en el contrato y tendrán carácter de pago a cuenta.

El Contratista tendrá derecho al pago de intereses legales, conforme a lo establecido por el Código Civil en caso de retraso en el pago, contado desde la fecha que debió efectuarse. Para tal efecto, deberán seguirse los lineamientos del

8

Artículo 153º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (D.S. Nº 013-2001-PCM).

12.0 DEL INGENIERO RESIDENTE

El Contratista designará de modo permanente y directo un ingeniero colegiado, habilitado para el ejercicio legal de la profesión, como Residente de Obra, el cual contará como mínimo con cinco (05) años de ejercicio profesional colegiado y con experiencia y calificación en instalaciones eléctricas y refacciones en general.El Ingeniero Residente, por su sola designación, representa al Contratista, para efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificatorias al contrato.

13.0 INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRA

13.1 La obra contará de modo permanente y directo con un Inspector designado para tal fin por la Entidad. El Contratista deberá brindar al inspector las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

13.2 REQUISITOS Y FUNCIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA.

El GRM, controlará los trabajos efectuados por el Contratista a través del Inspector, según corresponda, quien será el responsable de velar permanentemente por la ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato.

El Inspector está facultado para ordenar el retiro de cualquier sub-contratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas, y para disponer cualquier medida urgente en la obra. Su actuación debe ajustarse al contrato. No tiene autoridad para modificar el contrato.

En todo caso, será de aplicación lo estipulado en los artículos 148º y 149º del Reglamento.

13.3 CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será foliado y visado en todas sus páginas por el Inspector y por el Ingeniero Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas al GRM, la otra al Contratista y la tercera al Inspector. El original de dicho cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del Contratista. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará bajo custodia del GRM.

13.4 ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

En el Cuaderno de Obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de ella, firmando al pie de cada anotación el Inspector o el Residente, según sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes a la Entidad que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán

9

por el contratista o su representante a la Entidad, por medio de comunicación que deje constancia de dicha solicitud.

13.5 CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA

Las consultas se formulan en el Cuaderno de Obra y son absueltas por el Inspector, en el plazo máximo de diez (10) días de anotadas estas. De no ser absueltas, el Contratista acudirá al GRM, el cual deberá resolver en idéntico plazo desde la recepción de la comunicación del Contratista.

En caso que vencidos estos plazos, no se absuelva la consulta que comprometa la ejecución de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar prórroga de plazo por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computará a partir de la fecha en que la no ejecución de los trabajos materia de la presente consulta empieza a afectar el calendario de avance de obra.

14.0 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será entregada al GRM, por el postor ganador antes de la suscripción del contrato y como requisito indispensable para poder suscribirlo, conforme a lo establecido en el artículo 122° del RELCAE.

La Garantía será por el 10% del Monto Total Contratado y deberá tener vigencia por el plazo de ejecución y hasta la aprobación de la Liquidación Final del Contrato.

La referida garantía consistirá en una Carta Fianza o Póliza de Caución, la misma que será solidaria, irrevocable, incondicionada y sin beneficio de excusión, y de realización automática a sólo requerimiento del GRM. Dicha Carta Fianza o Póliza de Caución garantizará el cumplimiento de las obligaciones del contratista en la ejecución de la prestación contractual.

15.0 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DE CONTRATO

Se ejecutará conforme a lo establecido en el Capítulo VII del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado vigente (del Artículo 142º al 144º).

16.0 DE LA RECEPCION DE LA OBRA

El CONTRATISTA mediante comunicación escrita solicitará al GRM, la Recepción de la Obra, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 163º del Reglamento.

17.0 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El CONTRATISTA presentará la Liquidación de la Obra de acuerdo al Artículo 164º del Reglamento.

18.0 LIBRO DE PLANILLAS Y REGISTRO PATRONAL

El Libro de Planillas de Salarios de Obreros, así como el Registro Patronal, deberán ser únicamente para la obra contratada y su presentación será requisito para el pago de las valorizaciones.

10

19.0 INMUNIDAD DEL GRM

El Contratista deberá eximir al GRM de todos los juicios, pérdidas, reclamos, demandas y acciones de cualquier acto u omisión imputable al Contratista, Sub-contratista o personal empleado en la ejecución de la obra o en la guardianía de la misma.

20.0 ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las 24 horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a personas o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquier empleado de ellos, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento al GRM por medio del Ingeniero Inspector describiendo los hechos en forma precisa y completa.

Asimismo el Contratista deberá enviar inmediatamente al GRM por medio del Ingeniero Inspector, copias de cualquier comparendo, citación notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada.

Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por el GRM.

21.0 DISCREPANCIA

Los documentos del Contrato, son complementarios entre sí y todo aquello que fuera indicado en uno de ellos deberá considerarse válido para todos.

En caso de existir discrepancia entre lo que expresan los diversos documentos del Proyecto, se establece por las presentes Bases, que los Planos tienen prioridad sobre las Especificaciones Técnicas y éstas sobre los Metrados y que la Memoria Descriptiva vale en todo cuanto no se oponga a los Planos y Especificaciones Técnicas, no siendo causal de reclamo alguno las deficiencias que pudiera detectarse con posterioridad a la fecha fijada como máxima para la presentación de Consultas y Observación de las Bases.

11

ANEXO 1

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

1. Carta de presentación de Propuesta Anexo 2

2. Declaración Jurada de Identificación del Postor Anexo 3

3. carta de oferta de plazo de ejecución de obra Anexo 4

4. Declaración Jurada, artículo 56° RELCAE Anexo 5

5. Declaración Jurada de ser PyME Anexo 6

6. Carta de compromiso de contratar personal

residente de la localidad Anexo 7

7. Carta de acreditación del representante Legal Anexo 8

8. Carta de presentación de propuesta económica Anexo 9

9. Proforma de Contrato Anexo 10

12

ANEXO N° 2

CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

Moquegua, …………. del 2004

SRES.:GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Atención : COMITÉ ESPECIAL

Presente.-

REF.: PROCESO DE SELECCIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA

N° 006-2004/GRM

De mi consideración :

De acuerdo a las Bases del Proceso de Selección de la Referencia, el suscrito en representación de……………………. tiene a bien presentar a consideración del GRM su propuesta para la ejecución de la Obra : “REMODELACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE LOS AMBIENTES DEL HOSPITAL MOQUEGUA”

Declaro haber tomado conocimiento de las condiciones establecidas en los documentos del presente proceso de selección, a los cuales me someto en su integridad.

Así mismo declaro que no tengo pendiente ante el Poder Judicial demanda ni acciones judiciales relacionadas con contratos suscritos con el GRM.

La información que presento es fidedigna y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, el GRM tendrá el derecho de invalidar mi participación, e informar de tales hechos al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado para las sanciones correspondientes.

Atentamente,

Nombre Representante Legal(Firma y sello)

DNI :Domicilio Legal :

13

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA

IDENTIFICACIÓN DEL POSTOR

Moquegua, ............. del 2004

1. Razón Social :2. Número de RUC : 3. Nº Registro CONSUCODE : 4. Domicilio Legal :

Sucursal :5. Ciudad:6. País:7. Teléfono :8. Fax :9. E-mail :10. Nombre original y año de Constitución de la Empresa :

11. Datos Registrales : Ficha : Asiento Nº Partida electrónica Nº (actualización)

12. Representante Legal : 13. DNI del Representante Legal : 14. Dirección : 15. Celular :

Atentamente,

Nombre Representante Legal(Firma y sello)

DNI :Domicilio Legal :

14

ANEXO N° 4

CARTA PROPUESTA : PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Moquegua, del 2004

SRES.:GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Atención : COMITÉ ESPECIAL

Presente.-

REF.: PROCESO DE SELECCIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA

N° 006-2004/GRM

De mi consideración:

De acuerdo a las Bases del Proceso de Selección de la Referencia, el suscrito en representación de .............................tiene a bien presentar a consideración del GRM su propuesta para la ejecución de la Obra : “REMODELACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE LOS AMBIENTES DEL HOSPITAL MOQUEGUA”

Ofrecemos suministrar toda la mano de obra, materiales, equipo e instalación y ejecutar todos los trabajos que sean requeridos para la Obra especificada de acuerdo con los planos, especificaciones y otros documentos de las Bases que conforman el Expediente Técnico de Ejecución de Obra, en el siguiente plazo :

PLAZO OFERTADO : ...... ( letras ) días naturales (calendario)

Atentamente,

Firma sello del Representante Legal

15

ANEXO N° 5

DECLARACIÓN JURADA

Moquegua, del 2004

SRES.:GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Atención : COMITÉ ESPECIAL

Presente.-

REF.: PROCESO DE SELECCIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA

N° 006-2004./GRM

De mi consideración :

De acuerdo a las Bases del Proceso de Selección de la Referencia para la ejecución de la Obra : “REMODELACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE LOS AMBIENTES DEL HOSPITAL MOQUEGUA”

, el suscrito en representación de ……………………….. según poder inscrito en la Partida electrónica Nº ................. del Registro Mercantil de ......................, en atención a lo dispuesto en el artículo 56° del D.S. N° 013-2001-DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

1. Que no tenemos impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 9º, numeral 1 de la Ley 26850. cuyo TUO ha sido aprobado mediante D.S. N° 012-2001-PCM

2. Que conocemos, aceptamos y nos sometemos a las Bases, condiciones y procedimientos del presente proceso de selección

3. Que soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos de la presente Licitación Pública

4. Que nos comprometemos a mantener nuestra oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de ser favorecidos con la Buena Pro;

5. Que no me encuentro inhabilitado para contratar con el Estado; y6. Que conozco el contexto de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General;7. Que conozco las sanciones contenidas en la Ley de simplificación Administrativa,

Ley Nº 23035 y demás disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias, así como las establecidas en la Ley Nº 26850 y de su Reglamento aprobado con DS 012 y 013-2001-PCM

Atentamente,

16

Firma y sello del representante legal

ANEXO N° 6

DECLARACIÓN JURADA

Moquegua, del 2004

SRES.:GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Atención : COMITÉ ESPECIAL

Presente.-

REF.: PROCESO DE SELECCIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA

N° 006-2004./GRM

De mi consideración:

…………………………………. con RUC Nº ............................., representado por ............................., según poder inscrito en la Partida electrónica Nº ....................... del Registro Mercantil de .................., DECLARO BAJO JURAMENTO :

Que la empresa a quien represento es una Pequeña Empresa o micro empresa que está afiliada a la PROMPYME, tal como consta en la copia del Certificado adjunta

Atentamente,

Firma y sello del representante Legal

17

ANEXO N° 7

CARTA COMPROMISO : CONTRACIÓN DE PERSONAL OBRERO

Moquegua, del 2004

SRES.:GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Atención : COMITÉ ESPECIAL

Presente.-

REF.: PROCESO DE SELECCIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA

N° 006-2004./GRM

De mi consideración:

De acuerdo a las Bases del Proceso de Selección de la Referencia, el suscrito en representación de ................................. mediante la presente comprometemos ante el GRM a que para la ejecución de la Obra : “REMODELACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE LOS AMBIENTES DEL HOSPITAL MOQUEGUA”

Ofrecemos seleccionar y contratar la mano de obra no calificada de residentes de la localidad de la obra

Atentamente,

Firma y sello del Representante legal

18

ANEXO N° 8

CARTA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR

Moquegua, del 2004

SRES.:GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Atención : COMITÉ ESPECIAL

Presente.-

REF.: PROCESO DE SELECCIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA

N° 006-2004./GRM

De mi consideración :

De acuerdo a las Bases del Proceso de Selección de la Referencia, el postor ................. con RUC Nº ..................., Declara Bajo Juramento :

Que nuestra empresa se halla Representada Legalmente por ........................., según poder inscrito en la Partida electrónica Nº ....................del Registro Mercantil de ................., quien tiene todos los poderes para representar ante el GRM en el proceso de selección y la ejecución de la Obra : “REMODELACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE LOS AMBIENTES DEL HOSPITAL MOQUEGUA”

Atentamente,

Firma y sello del Representante Legal

19

ANEXO N° 9

OFERTA ECONÓMICA

Moquegua, del 2004

SRES.:GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Atención : COMITÉ ESPECIAL

Presente.-

REF.: PROCESO DE SELECCIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA

N° 006-2004./GRM

De mi consideración :

De acuerdo a las Bases del proceso de Comparación de precios de la referencia, el suscrito en representación de ...........................................tiene a bien presentar a consideración del GRM, su propuesta económica para la ejecución de la obra :

“REMODELACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE LOS AMBIENTES DEL HOSPITAL MOQUEGUA”

Costo Directo S/.Gastos Generales Utilidad Sub TotalIGVTOTAL S/.

........................................ CON ..../100 NUEVOS SOLES

Se adjunta al presente el presupuesto detallado de la obra con las partidas que lo generan, además del presente resumen con la obra convocada.

Atentamente,

20

ANEXO N° 10

PRO FORMA DE CONTRATO

CONTRATO Nº -2004-GRM

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, el Contrato de Obra, que celebran de una parte el Gobierno Regional de Moquegua, Registro Único de Contribuyentes N° 20519752604, con domicilio en Carretera Toquepala km 0+300, Moquegua, debidamente representado por su Presidenta SRA. A. S. MARÍA CRISTALA CONSTANTINIDES ROSADO, identificada con D.N.I. N° 04414883, y su Directora Regional de Administración y Finanzas, Sra. Dp Nelly Salazar Torres, identificada con D.N.I. N° 04640274; a quien en adelante se le denominará "LA REGIÓN"; y de la otra parte la firma........, con RUC. Nº ......., con domicilio en .............., al que en adelante se le denominará EL CONTRATISTA, representado por .........., con DNI Nº .........., con Poder inscrito en la Partida N° .............. del Registro Mercantil de..........., en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES

El GRM, con fecha ........, convocó el Proceso de Selección por Adjudicación Directa Selectiva Nº …… - 2004-GRM para la ejecución de la Obra: “REMODELACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE LOS AMBIENTES DEL HOSPITAL MOQUEGUA”, habiéndose adjudicado la Buena Pro a EL CONTRATISTA por el monto de su propuesta ascendente a S/. ................... incluido el Impuesto General a las Ventas.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente documento EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el GRM, la Obra: “Adecuación de las Instalaciones del Hospital Moquegua”, Obra que se ejecutará de acuerdo al Expediente Técnico, el cual forma parte integrante del presente Contrato.

CLAUSULA TERCERA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra será de………………… ( ) días calendario, según la propuesta técnica del CONTRATISTA de fecha………….

El plazo de ejecución será computado a partir del cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 145º del reglamento, marcando así el inicio del plazo contractual.

CLAUSULA CUARTA: DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS

El monto total del contrato es de S/. ………………………….., Incluido el Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal, de acuerdo con los términos de la Propuesta Económica de EL CONTRATISTA.

El monto del contrato se pagará de la siguiente manera:

21

La Entidad Contratante se obliga a pagar valorizaciones quincenales, de acuerdo a la programación aprobada y a lo establecido en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su respectivo Reglamento.

En aplicación a lo dispuesto en las Resoluciones Nº 037-2002/SUNAT y Nº 050-2002/SUNAT, el GRM efectuará la retención equivalente al 6% del importe total de la factura presentada por el Contratista, siempre y cuando sus operaciones estén afectadas al I.G.V.

CLAUSULA QUINTA: DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. EL CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente el contrato sin autorización expresa previa y por escrito de LA REGIÓN, la misma que se extenderá por el mismo nivel jerárquico que suscribe el presente contrato.

2. EL CONTRATISTA ejecutará la Obra de acuerdo al Expediente Técnico aprobado por LA REGIÓN, así como de acuerdo a las Bases de la Adjudicación Directa Selectiva Nº……. –2004-GRM

CLAUSULA SEXTA: DEL ADELANTO

LA REGIÓN, a solicitud del Contratista, entregará a este Adelantos para Materiales e insumos que se utilizarán en la obra, que no deberán superar el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato, concordantes con sus fechas establecidas en su Calendario de Adquisición de Materiales, contra la presentación de una Carta Fianza o Póliza de Caución que deberá de presentar el Contratista a favor del Gobierno regional Moquegua, emitida por una empresa autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros y con las características indicadas en el articulo 40º del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, por el monto total del adelanto con una vigencia de dos (02) meses, renovable hasta la amortización total del adelanto. Dicha Carta Fianza o Póliza de Caución garantizará la obligación del Contratista en la devolución de la totalidad del adelanto entregado.

CLAUSULA SETIMA: DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

EL CONTRATISTA antes de la firma del presente contrato deberá entregar a LA REGIÓN una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, por una suma equivalente al 10% del monto del contrato, la cual deberá de ser una Carta Fianza o Póliza de Caución que deberá de presentar el Contratista a favor del Gobierno Regional Moquegua, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por el monto total del adelanto con una vigencia hasta la aprobación de la Liquidación Final del Contrato, con las características de solidaria, incondicional, irrevocable, SIN BENEFICIO DE EXCUSIÓN y de realización automática a solo requerimiento de LA REGIÓN

Dicha Carta Fianza o Póliza de Caución garantizará el cumplimiento de las obligaciones del Contratista en la ejecución de las prestaciones emanadas del presente contrato.

CLAUSULA OCTAVA: DE LAS PENALIDADES

Las penalidades serán aplicadas y se calcularán de acuerdo a la fórmula establecida en el articulo 142º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por el D.S. Nº 013-2001-PCM.

22

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato LA REGIÓN le aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías a que se refieren los artículos 122° y 123° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo ala siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.05 x Monto del ContratoF x Plazo en días

Donde F = 0.40

CLAUSULA NOVENA: DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de Contratación es A precio Fijo A SUMA ALZADA y los Precios NO serán reajustados

CLAUSULA DECIMA: DEL RESIDENTE DE OBRA

EL CONTRATISTA tendrá como representante en Obra a un Ingeniero Colegiado habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú, que desempeñe las funciones de Ingeniero Residente de Obra, por todo el lapso de ejecución incluyendo la Liquidación Final del contrato.

Todas las instrucciones tramitadas al Residente se considerarán como otorgadas a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DE LA INSPECCION Y CONTROL DE LAS OBRAS

LA REGIÓN supervisará y controlará los trabajos efectuados por El CONTRATISTA mediante la designación de un Inspector o Supervisor.

El Supervisor tendrá autoridad suficiente para vigilar directamente la correcta ejecución de la obra, debiendo EL CONTRATISTA otorgarle las facilidades que resulten adecuadas para el cumplimiento de sus funciones.

El Supervisor cumplirá las funciones estipuladas en el artículo 149º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 013-2001-PCM, las precisadas en las Bases de la Licitación u otras disposiciones pertinentes dictadas por LA REGIÓN Asimismo, EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir fielmente las condiciones que prevé el mencionado capítulo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESOLUCION DEL CONTRATO

La Resolución de Contrato se rige por las disposiciones establecidas en el artículo 144º del reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 013-2001-PCM.

23

Conforme A lo previsto por la Primera Disposición Final y Transitoria del D.S. Nº 003-2002-TR, las partes reconocen expresamente que es causal de resolución de contrato, el incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del Contratista. Este incumplimiento será verificado por LA REGIÓN, quien se encuentra facultada para solicitar el apoyo de la Autoridad Administrativa de Trabajo para dicho fin.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DE LAS DISPOSICIONES FINALES

EL CONTRATISTA entrega la documentación referida en el inciso c del articulo 145º del Reglamento De la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado vigente, para efecto de dar cumplimiento al computo del plazo de duración del presente Contrato.

EL CONTRATISTA es responsable por el pago de Impuestos, Contribuciones y Aportaciones de Construcción de la obra contratada.

Asimismo, todas las acciones judiciales, reclamos y controversias de cualquier tipo, derivadas de actos omitidos por y/o imputados a EL CONTRATISTA y su personal, serán de su responsabilidad.

La recepción de la obra se regirá por el artículo 163º del Reglamento modificado por D.S. Nº 079-2001-PCM.

Las partes expresan su acuerdo para que todo el proceso de ejecución de obra contratada se rija por los documentos del Expediente Técnico, sus normas complementarias, disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Reglamento vigentes.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:

El procedimiento de la Liquidación del Contrato se regirá conforme a lo previsto en el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, modificado por D.S. Nº 079-2001-PCM.

Asimismo EL CONTRATISTA previa a la Liquidación del contrato, esta obligado a hacer entrega a LA REGIÓN, de copia certificada de la planilla de remuneraciones del personal a su cargo el cual haya intervenido en la ejecución de la obra, así como los duplicados de las boletas de pago.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: DEL ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERU:

EL CONTRATISTA acatará todas las Leyes, Decretos, Resoluciones y Regularizaciones Nacionales, Departamentales ó Municipales vigentes dentro de la República del Perú y deberá de eximir a LA REGIÓN de multas, perdidas o daños debido a la violación de estas normas por parte de EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS;

Por la presente Cláusula, las partes acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja de, o se relacione con, la ejecución y/o interpretación del presente Contrato, será resuelta de manera definitiva mediante Arbitraje de Derecho conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento vigentes, la Ley

24

General de Arbitraje y al Reglamento del Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú.

El arbitraje será resuelto por un tribunal arbitral compuesto por tres árbitros que serán designados de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Un miembro de LA REGIÓNb) Un miembro por EL CONTRATISTA.c) Un miembro por el Colegio de Ingenieros del Perú, quien presidirá el Tribunal arbitral.

El Laudo Arbitral emitido será vinculante a las partes, y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.Esta se realizará en la ciudad de Moquegua.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: ADECUACIÓN A LEY 26887

Como requisito previo a la suscripción del contrato el Postor debe presentar copia de la Escritura Pública de adecuación de la Sociedad a la Ley General de sociedades, Ley 26887, debidamente inscrita en los Registros Públicos o copia de la Ficha o Partida Registral respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: LEGISLACION AMBIENTAL

EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento estricto de la legislación ambiental nacional y convenios internacionales, debiéndose adoptar medidas pertinentes para evitar efectos nocivos para las personas, flora, fauna, sobre el aire, el suelo, subsuelo, las aguas y otros componentes del ecosistema como producto de las actividades que el Contratista realizará.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DE LAS PARTES INTEGRANTES DELPRESENTE CONTRATO:

Las partes contratantes, declaran estar conformes con los términos del contrato y los anexos que a continuación se detallan:

Anexo Nº 1: DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TECNICOAnexo Nº 2: PROPUESTA ECONOMICAAnexo Nº 3: CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRAAnexo Nº 4: CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOSAnexo Nº 5: BASES INTEGRADAS DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA

Nº……..

Se suscribe en señal de conformidad a los……días………del mes de……………del 2004.

25

“LA REGIÓN” “EL CONTRATISTA”

26