· Web viewNa podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska 10, 2310 Slov. Bistrica, vabi ponudnike

Številka: 430 – 2/2017Datum: 29.03.2017

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila:

»Obnova dvorca Zg. Polskava«

Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3

Elektronski naslov: [email protected], uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si

http://www.slovenska-bistrica.si/


mailto:[email protected]

Razpisna dokumentacija »Obnova dvorca Zg. Polskava«

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska 10, 2310 Slov. Bistrica, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila na osnovi javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, za predmet naročila: »Obnova dvorca Zg. Polskava«.Predmet javnega naročanja je okoljsko manj obremenjujoča gradnja, zato se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim planom:

Stadij postopka DatumRok za postavitev vprašanj 13.04.2017 do 12.00Rok za predložitev ponudb 26.04.2017 do 09.00Odpiranje ponudb 26.04.2017 ob 11.00

Načrtovana dela se bodo izvedla, v kolikor bo Občina Slovenska Bistrica pridobila sofinancerska sredstva iz naslova javnega razpisa Ministrstva za kulturo, na katerega je prijavila projekt.

PREDLOŽITEV PONUDBEPonudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:

po pošti na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

osebno na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica (sprejemna pisarna Občine)

Ponudba mora v sprejemno pisarno Občine prispeti do navedenega roka. Ponudbe, ki bodo prispele po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne in zaprte vrnjene ponudnikom.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici. Na ovojnici mora biti jasno označen predmet javnega naročila: »JN – Obnova dvorca Zg. Polskava« ter na zadnji strani ovojnice naziv in naslov ponudnika.

Ponudba mora biti predložena v enem (1) izvirniku, predračun s popisi del pa tudi na ustreznem elektronskem mediju.Zaželeno je, da so listi ponudbe povezani na tak način, da se jih ne da neopazno odstraniti ali dodati.

Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo spremeni ali dopolni s pisnim obvestilom, ki mora na naslov naročnika prispeti do zaključka roka za oddajo ponudb. Na naslovnici ponudbe mora biti dopisano »UMIK/SPREMEMBA/DOPOLNITEV«, glede na to ali gre za umik, spremembo ali dopolnitev že oddane ponudbe.

V primeru umika ponudbe, bo ta ponudba neodprta vrnjena ponudniku.

ODPIRANJE PONUDB Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:

Elektronski naslov: [email protected], uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si Stran 2 od 38





Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica (prva stavba, II.nad.- sejna soba)

Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

VELJAVNOST PONUDBEPonudba mora biti veljavna najmanj 120 dni od roka za predložitev ponudb.

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJERazpisna dokumentacija je na voljo na uradni spletni strani Občine na naslovu: http://www.slovenska-bistrica.si.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo spremeni, ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika.

POJASNILA IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJEPonudnik lahko dodatna pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila zahteva izključno v pisni obliki, preko Portala javnih naročil. Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil.

Naročnik opozarja ponudnike, da so odgovori na vprašanja, ki bodo postavljena na zgoraj opisani način, sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za to javno naročilo.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko ponudniki zastavijo preko Portala javnih naročil RS (www.enarocanje.si) najkasneje do 13.04. 2017 do 12.00 ure. Naročnik bo na vsa pravočasno zastavljena vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil RS (www.enarocanje.si) najkasneje 20. 04. 2017 do 14.00 ure.

KONTAKTNA OSEBA NAROČNIKA

Kontaktna oseba naročnika: Nataša Pernat, tel. 02/843-28-40, [email protected]

Datum: 29.03.2017Kraj: Slovenska Bistrica

Občina Slovenska Bistrica







NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

1. PONUDNIK

Vsak gospodarski subjekt lahko odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec ali kot partner, katere zmogljivost uporablja ponudnik, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo vse ponudbe v katerih nastopa.

2. PONUDBA

Ponudnik mora podati ponudbo za javno naročilo na predloženih obrazcih. Ponudbo mora pripraviti v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v evrih.

Ponudnik mora v okviru ponudbe predložiti izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po naslednjem vrstnem redu:- Podatki o ponudniku- Ponudba- Predračun- Izjava- Izjava o lastniških razmerjih- Podatki o podizvajalcu, Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje podizvajalca- Zavarovanja- Reference- Vzorec pogodbe (parafiran in požigosan)

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

3. PRIPRAVA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v razpisni dokumentaciji. Za izpolnjenimi obrazci morajo biti priložene zahtevane priloge v vrstnem redu kot so le-te zahtevane.

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpisuje ponudbo, žigom in datumom popravka.Ponudba naj bo prav tako priložena na CD-nosilcu.

Ponudnik izpolni predračun tako, da vpiše cene in jih pomnoži s količinami in tako dobljene vrednosti sešteje. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Predračun mora biti veljaven 120 dni od poteka roka za oddajo ponudb. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno časovno obdobje.






4. OPIS NAROČILA

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

5. ROK PLAČILA

30. dan od prejema situacije.

6. LOKACIJA IZVEDBE

Jurčičeva ulica 6, 2314 Zg. Polskava.

7. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik, ki ne bo izpolnjeval vseh v nadaljevanju opisanih pogojev bo izključen iz postopka javnega naročanja.

V primeru skupne ponudbe mora pogoje iz točk 7.1., 7.2., 7.3. in 7.4. izpolniti vsak od partnerjev posebej.V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, morajo pogoje iz točk 7.1., 7.2., 7.3. in 7.4. izpolniti tudi podizvajalci.V primeru, da ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, morajo pogoje iz točk 7.1., 7.2., 7.3. in 7.4. izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Osnovna sposobnost ponudnika

7.1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3.

7.2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50,00 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

7.3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

7.4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.






Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

7.5. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež. V primeru skupne ponudbe ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev posebej.

Ekonomska in finančna sposobnost

7.6. Ponudnik mora imeti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila. V primeru skupne ponudbe ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov lahko pogoj izpolnijo partnerji skupaj.

Tehnična in strokovna sposobnost

7.7. Ponudnik mora imeti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. V primeru skupne ponudbe ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov lahko pogoj izpolnijo partnerji skupaj.

Omejitev poslovanja

7.8. Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11; v nadaljevanju ZIntPK) oziroma funkcionar naročnika ali njegov družinski član ni udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

8. POSEBNI POGOJI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA IN ZAVAROVANJE TVEGANJ PRI JAVNEM NAROČANJU

Zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora predložiti menično izjavo k menici za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 3 % vrednosti naročila (brez DDV) z enakim rokom veljavnosti, kot je veljavnost ponudbe.

Naročnik bo menico unovčil v primeru umika ponudbe po zaključenem roku za oddajo ponudb in v primeru, da v postavljenem roku ne bi pristopili k podpisu pogodbe ali v primeru, da po podpisu pogodbe naročniku ne bo izročena menica z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik mora predložiti menično izjavo k menici za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti najkasneje v desetih dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV). Predložitev menice in menične izjave je pogoj za veljavnost pogodbe. Menica za zavarovanje dobro izvedenih pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe.Naročnik bo unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v rokih, kvaliteti in količini zahtevanih v razpisni dokumentaciji in pogodbi. Menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.






Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Originalno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi bo izbrani ponudnik predložil ne glede na vrednost ponudbe. S to garancijo (originalen dokument) se banka nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na naročnikov prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor ponudnika, izplačala znesek v 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), če izvajalec v garancijskem roku oz. v roku veljavnosti garancije, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Garancijska doba traja pet let. Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi mora veljati še najmanj 1 dan po poteku garancijskega roka.

9. REFERENCE PONUDNIKA

Ponudnik mora dokazati, da je v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega razpisa samostojno ali v skupni ponudbi že izvedel primerljiva dela – gradnja, obnova ali rekonstrukcija stavbe, na najmanj enem objektu, in sicer v vrednosti najmanj 200.000 EUR brez DDV za posamezen objekt.

Potrdilo investitorjev o referenčnem delu je lahko tudi na obrazcih iz drugih javnih naročil, v kolikor je mogoče iz potrdila nedvoumno razbrati zahtevane pogoje.

10. VARIANTNE PONUDBE

Naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka.

11. MOŽNOST POGAJANJ

Da.

12. MERILO ZA IZBIRO PONUDNIKA

Najnižja cena ponudbenega predračuna.

13. POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ponudnik lahko dodatna pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila zahteva izključno v pisni obliki, preko Portala javnih naročil. Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil.Naročnik opozarja ponudnike, da so odgovori na vprašanja, ki bodo postavljena na zgoraj opisani način, sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za to javno naročilo.

14. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOKUMENTACIJE

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.






15. SKUPNA PONUDBA

Skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji lahko predloži skupno ponudbo. V primeru, da bo ponudba skupine gospodarskih subjektov izbrana, bo naročnik zahteval, da ta skupina pred sklenitvijo pogodbe za izvedbo javnega naročila predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih pogodbenih partnerjev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru skupne ponudbe, je treba v ponudbi navesti vse pogodbene partnerje (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun). Navedene podatke vsak od pogodbenih partnerjev predloži na ustreznih obrazcih te dokumentacije.

16. PODIZVAJALCI

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Navedene podatke ponudnik predloži na ustreznih obrazcih te dokumentacije.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točk 7.1., 7.2., 7.3. in 7.4. te dokumentacije izpolniti tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

• glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

• glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.






Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe te točke.

17. UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik od ponudnika zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

V primeru javnega naročila gradnje, storitve in blaga, ki vključuje namestitvena ali inštalacijska dela, naročnik zahteva, da nekatere ključne naloge opravi neposredno ponudnik sam, če pa ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, pa sodelujoči v tej skupini.

18. OKOLJSKE ZAHTEVE GRADNJE

Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja in so upoštevane temeljne okoljske zahteve.TOZ 1; Pri gradnji, rednem in investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se morajo upoštevati:

- zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe in

- rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe.

TOZ 2; Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo:

a) proizvodi , ki ne vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),






b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250˚C v vrednosti več kot:-30g/l, brez vode za stenske barve-250g/l, brez vode za druge barve, z razlivnostjo najmanj 15m²/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo,-180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m²/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,- barve, premazi za kovine,

c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1 kot ji opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

TOZ 3; Svinec, za katerega velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, k ureja kemikalije, ali Uredbe ( ES) št. 1272/2008-R23 ( strupeno pri vdihavanju) ali H331 ( strupeno pri vdihavanju)-R25 ( strupeno pri zaužitju) ali H301 ( strupeno pri zaužitju),in njegove spojine ne smejo biti dodani plastiki in premazom uporabljenih pri oknih.

TOZ 4; Kadar se pri gradnji; nosilne konstrukcije, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten, tal oziroma stropov in stavbnega pohištva uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov.

19. USTAVITEV IN ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.Naročnik objavi odločitev o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila ali zavrnitvi vseh ponudb ali odstopu od izvedbe javnega naročila na Portalu javnih naročil.Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

20. IZBIRA PONUDNIKA

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:• udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v

lastništvu ponudnika,• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,

šteje, da so z njim povezane družbe.

21. POSLOVNA SKRIVNOST

Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih ponudnik predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.






Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

22. ROK IZVEDBE DEL

120 dni po podpisu pogodbe.

23. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11, 63/13, 90/14; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naroči, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilo: vlagatelj) ter kontaktno osebo, 2. ime naročnika,3. oznako javnega naročila,4. predmet javnega naročila,5. očitne kršitve,6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s

pooblaščencem,8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih

sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini, ki je določen v ZPVPJN (71. člen);- 3.500,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na objavo obvestila o naročilu, povabilo k oddaji ponudbe, razpisno dokumentacijo v postopku oddaje naročila male vrednosti.






Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

Transakcijski račun: SI56 0110 0100 0358 802

Odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija

SWIFT KODA: BS LJ SI 2X

IBAN: SI56011001000358802

Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL(oznaka x pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni leto)

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se razen v primeru iz četrtega odstavke 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:- objave obvestila o javnem naročilu ali- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s

tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni preložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

PRILOGE

1. Podatki o ponudniku2. Ponudba3. Predračun4. Krovna izjava5. Izjava o lastniških razmerjih6. Podatki o podizvajalcu, Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in Soglasje podizvajalca7. Zavarovanja8. Reference9. Vzorec pogodbe10. Tehnične specifikacije






Obrazec št. 1

PODATKI O PONUDNIKU

POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

KONTAKTNA OSEBA:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:TELEFON:

TELEFAX:

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:

MATIČNA ŠTEVILKA:

ŠT. TRR-ja IN BANKA:

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije):ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA:

Če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila:• bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z

veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi,

• bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije.

• Izjavljamo, da:






• se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev,

• smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

• smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,• ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za

izvedbo javnega naročila,• smo podali resnične oz. verodostojne izjave.

Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika:

__________________________________ __________________________________Navodila za izpolnitev:- V kolikor se podatki razlikujejo od navedenih prosimo, da ponudbo dopolnite s točnimi podatki!- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsak od partnerjev, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

Obrazec št. 2

Ponudnik: _______________________________________________________________________

PONUDBA št. _________

Na osnovi javnega naročila št. __________________________, po postopku naročila male vrednosti, za predmet naročila »Obnova dvorca Zg. Polskava«, dajemo ponudbo, kot sledi (ustrezno obkrožiti!):

a. Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik;b. Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov;c. Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci;d. Ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

Ponudba se nanaša na celotno javno naročilo:

Ponudbena cena v EUR za predmetno naročilo (v ceni so zajeti vsi stroški, popusti, rabati, cena je fiksna).

Ponudbena cena brez DDV

DDV (22%)

Skupaj z DDV






Ponudba velja 120 dni.


__________________________________ __________________________________

Obrazec št. 3

Ponudnik: _______________________________________________________________________

PREDRAČUN št. _________

Št. Predmet Cena v € (brez DDV)

DDV(22%)

Cena v € ( z DDV)

1. Prenova objekta

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:• popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri

tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,• lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s

strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

• napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Ponudba velja 120 dni.







__________________________________ __________________________________

Obrazec št. 4

Ponudnik: _______________________________________________________________________

IZJAVA

Za javno naročilo št. ___________________________, za predmet naročila »Obnova dvorca Zg. Polskava«, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

Št.

Pogoji

1. izpolnjujemo obvezne pogoje vezane na osnovno sposobnost kandidata ali ponudnika iz 1.odstavka 75. člena ZJN-3,

2. vrednost neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem obveznih dajatev in drugihdenarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobiradavčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika sona dan oddaje ponudbe ali prijave, nižje od 50,00 EUR,imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja zaobdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe ali prijave,

3. nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskihsubjektov z negativnimi referencami na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb.

4. ni nam bila več kot enkrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo spravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije, druge države članice ali tretjedržave v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb.

5. smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oz. imamo registrirano dejavnost oz. smovpisani v enega od poklicnih in poslovnih registrov.

6. imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila.7. imamo potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z

ustreznim standardom kakovosti.8. imamo ustrezno dovoljenje ali smo člani ustrezne organizacije, da lahko v državi, v kateri

imamo svoj sedež opravljamo storitev, ki je predmet naročila.9. bomo pri obnovi in gradnji upoštevali temeljne okoljske zahteve v skladu s TOZ 1,2,3,4 in 5






V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 lahko naročnik preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. Soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz uradnih evidenc.


__________________________________ __________________________________

Navodila za izpolnitev:- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec prioddaji ponudbe s podizvajalci in vsi podizvajalci ter vsak od partnerjev, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.- V primeru večjega števila partnerjev oziroma podizvajalcev se obrazec kopira.

Obrazec št. 5

Ponudnik: _______________________________________________________________________

IZJAVA O LASTNIŠKIH RAZMERJIH

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe, skladno z določbo 6. odstavka 14. člena ZintPK ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-3, naročniku posredovali izjavo oziroma podatke o:

• udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.


__________________________________ __________________________________






Obrazec št. 6

PODATKI O PODIZVAJALCU

POLNI NAZIV IN FIRMA PODIZVAJALCA:

NASLOV PODIZVAJALCA:

KONTAKTNA OSEBA:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNEOSEBE:TELEFON:

TELEFAX:

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:

MATIČNA ŠTEVILKA:

ŠT. TRR-ja in BANKA:

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPISPOGODBE (z navedbo funkcije):

ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA:

VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDELPODIZVAJALEC:KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA:






VREDNOST DEL PODIZVAJALCA:(v EUR brez DDV):KRAJ IZVEDBE DEL:

ROK IZVEDBE DEL:


__________________________________ __________________________________

Navodila za izpolnitev:- Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

Podizvajalec: _____________________________________________________________________

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V skladu z ZJN-3 zahtevamo, da naročnik OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska 10, 2310 Slov. Bistrica na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu:________________________________________________________________________________za javno naročilo »Obnova dvorca Zg. Polskava«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod številko objave _______________, z dne _______________.


__________________________________ __________________________________






Navodila za izpolnitev:- Obrazec izpolni vsak podizvajalec, ki zahteva neposredno plačilo.- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo se obrazec kopira.

Podizvajalec: _____________________________________________________________________

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Soglašamo, da naročnik OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska 10, 2310 Slov. Bistrica na podlagi pogodbe št. ____________________ ter v skladu z ZJN-3 namesto ponudnika/dobavitelja:________________________________________________________________________________poravna našo/e terjatev/ve do ponudnika/dobavitelja.


__________________________________ __________________________________






Navodila za izpolnitev:- Obrazec izpolni vsak podizvajalec, ki zahteva neposredno plačilo.- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo se obrazec kopira.

Obrazec št. 7

ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Ponudnik: _______________________________________________________________________

Kraj in datum: ____________________________________________________________________

Naročnik/upravičenec: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE

Za zavarovanje za resnost ponudbe, v postopku javnega razpisa za oddajo naročila male vrednosti za »Obnova dvorca Zg. Polskava«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne________________, številka objave NMV________________ /2017, izročamo naročniku Občini Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slov. Bistrica, 1 (eno) menico v višini _______________ EUR (z besedo________________________________________ 00/100 evrov) (3% vrednosti ponudbe brez DDV).

Menica je podpisana s strani zakonitega(ih) zastopnika(ov) ponudnika:

priimek in ime ___________________kot ______________________ podpis _________________

priimek in ime ___________________kot ______________________ podpis _________________






Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.

Naročnika Občino Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slov. Bistrica, pooblaščamo, da v primeru umika ponudbe po zaključenem roku ne bi pristopili k podpisu pogodbe ali v primeru, da po podpisu pogodbe naročniku ne bomo izročili menice z menično izjavo za zavarovanje dobro izvedenih pogodbenih obveznosti, menici unovči.

Menica je izpolnjena s klavzulo »BREZ PROTESTA« in plačljiva na prvi poziv.

Menica se lahko uporabi do vključno ______________________ .

Menica je unovčljiva pri banki _________________________________________________,ki vodi transakcijski račun št.__________________________________________________

Priloga:1 x menica

Kraj:_______________ Žig Podpis zakonitega zastopnika

Datum:_____________ __________________________Obrazec št. 7a

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik: _______________________________________________________________________

Kraj in datum: ___________________________________________________________________

Naročnik: _______________________________________________________________________

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila male vrednosti za »Obnova dvorca Zg. Polskava«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ________________, številka objave NMV _______ /2017, bomo zgoraj navedenemu naročniku v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe izročili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve zavarovanja za dobroizvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni oziroma ne more biti sklenjena.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Menica je podpisana s strani zakonitega(ih) zastopnika(ov) ponudnika:






priimek in ime _____________________ kot_______________ podpis_________________

priimek in ime _____________________ kot_______________ podpis_________________

Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menic.

Naročnika Občino Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slov. Bistrica, pooblaščamo, da v primeru neizpolnjevanja zakonskih ali pogodbenih obveznosti (ponudnika), dogovorjenih s pogodbo za »Obnova dvorca Zg. Polskava«, menici unovči.

Menica je izpolnjena s klavzulo »BREZ PROTESTA« in plačljiva na prvi poziv.

Menica je unovčljiva pri banki _________________________________________________,ki vodi transakcijski račun št.__________________________________________________

Priloga:1 x menica

Kraj:_______________

Datum:_____________ Žig Podpis zakonitega zastopnika

__________________________Obrazec št. 7b

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Ponudnik: _______________________________________________________________________

Kraj in datum: ____________________________________________________________________

Naročnik: _______________________________________________________________________

V skladu s pogodbo štev.________________, z dne __________________, ki je sklenjena mednaročnikom Občino Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slov. Bistrica in________________________________________________________________ naziv pogodbenega partnerja), predmet »Obnova dvorca Zg. Polskava«, v vrednosti EUR z besedo _______________________________________, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku brezplačno popraviti oz. zamenjati, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor ponudnika garancije izplačali znesek v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), če izvajalec v garancijskem roku oz. v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:· originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom· original garancije št. _______/_______.






Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še najmanj 1 dan po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedenipogodbi. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne,ne glede na to, ali nam je garancija vrnjena.Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljšapogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnikgarancije oz. izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.Ta garancija ni prenosljiva.Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno sodišče.

Kraj in datum:___________________________

Banka:_______________________________

Žig:Podpis:_______________________________

Obrazec št. 8

REFERENCE

Ponudnik:______________________________________________________________

Naročnik:______________________________________________________________

IZJAVA O REFERENCAH

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega razpisa samostojno ali v skupni ponudbi že izvedli primerljiva gradbena dela – gradnja, obnova ali rekonstrukcija stavbe, na najmanj enem objektu, in sicer v vrednosti najmanj 200.000,00 EUR brez DDV za vsak objekt.

SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH DEL V LETIH:

Pogodbeni partner Predmet pogodbe Leto realizacije Vrednost pogodbe brezDDV






Priloga:- Potrdilo investitorja/naročnika

Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika:

Obrazec št. 8a

POTRDILO INVESTITORJA/NAROČNIKA*

Naročnik:

Potrjujemo, da smo z izvajalcem:

Sklenili pogodbo za izvedbo objekta za (navedite vrste objekta oziroma gradnje):V vrednosti storitve (v EUR brez DDV):

Odgovorna oseba naročnika za nadaljnjeinformacije:Telefon/faks:

Zgoraj navedeni izvajalec je dela izvedel po predpisih stroke, pravočasno, kakovostnoter v skladu z določili pogodbe.

Datum: Žig naročnika: Podpis naročnika:






* Obrazec se fotokopira za potrebno število potrdil

Obrazec št. 9

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, matična številka 5884250, davčna številka SI 49960563, ki jo zastopa in predstavlja župan dr. Ivan Žagar (v nadaljevanju : naročnik)

in

_____________________________, matična številka__________, davčna številka _____________, ki ga zastopa_________________________ ( v nadaljevanju: izvajalec)

se dogovorita in skleneta naslednjo


Vzorec pogodbe





POGODBO št. ____

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da:- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za »Obnova dvorca Zg. Polskava«,

objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave ______ z dne _________ v skladu s __ členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3);

- je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, številka________, z dne ___________, izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila iz prve alineje,

- da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tej pogodbi.

2. členS to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja javnega naročila iz prejšnjega člena.

PREDMET POGODBE

3. člen(1) Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno obrtniških del na ključ.

(2) Vrsta, lastnosti in opis predmeta pogodbe so podrobno opredeljeni v izvajalčevi ponudbi št.___________ z dne _______, dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in naročnikovih tehničnih zahtevah, ki so priloga te pogodbe.

POGODBENA CENA

4. člen

(1) Skupna pogodbena vrednost znaša ___________EUR brez DDV oziroma _________EUR z DDV.

(2) Pogodbena cena vsebuje vse stroške, popuste in rabate in velja za opremo, material in dela našteta v prilogah, specifikacijah in načrtih. V ceno morajo biti upoštevana tudi morebitna dodatna, nepredvidena in presežna dela, ki so potrebna za realizacijo projekta, po principu funkcionalni ključ v roke.

(3) Vse cene in stroške oziroma plačila, ki jih pogodbena vrednost iz prvega odstavka tega člena ne vključuje, vendar pa so (posredno ali neposredno) potrebni oziroma potrebna za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi, je dolžan plačati izvajalec oziroma bremenijo izključno izvajalca.

(4) Izvajalec potrjuje in jamči, da je seznanjen z vsemi podatki, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno vrednost ali razčlenitev pogodbene vrednosti, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.






IZVEDBENI POGOJI

5. člen

(1) Izvajalec se zavezuje, da bodo dela, ki so predmet te pogodbe, izvedena na ključ na naslovu Jurčičeva 6, 2310 Slovenska Bistrica.

(2) Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolžan pričeti takoj po podpisu pogodbe, ter zaključiti dela, ki so predmet te pogodbe v roku 120 dni od podpisa te pogodbe.

(3) Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji izvajanja del na lokaciji naročnika in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi.

(4) Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih:- dogodki, ki so posledica višje sile;- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika;- vremenskih razmer, ki bi onemogočale izvajanje zunanjih del več kot pet (5) zaporednih dni

oziroma skupaj več kot deset (10) delovnih dni;- če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz 7. člena te pogodbe;- če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe v obsegu, ki je upravičen z

dodatnimi deli ali spremembami.

(5) Izvajalec mora predlagati naročniku podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo najkasneje v treh (3) dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v obliki aneksa k tej pogodbi.

(6) Neupravičena prekoračitev rokov pomeni izvajalčevo zamudo, zaradi katere lahko naročnik uveljavlja ukrepe, določene v tej pogodbi.

OBVEZA NAROČNIKA IN IZVAJALCA

6. člen

(1) S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določena dela v skladu s popisi del, ki so priloga te pogodbe, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal pogodbeno ceno na podlagi podanih cen in izmerjenih količin.

(2) Naročnik se zavezuje, da bo:- pred pričetkom izvajanja del izvajalcu predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo

del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v roku 8 delovnih dni po začetku veljavnosti pogodbe in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;

- imenoval nadzornika za operativno strokovno nadzorovanje del na gradbišču, dajanje neposrednih navodil v zvezi s potekom gradnje, ki ne pomenijo spremembe projektne dokumentacije ali pogodbenih obveznosti ter usklajevanje poteka del (v nadaljevanju: odgovorni nadzornik), za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik, ni pa upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za






posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno odobritev naročnika;

- zagotoviti nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvaja delo;- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno

dokumentacijo;- obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na

potek in obseg predmeta pogodbe;- plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način dogovorjen s to pogodbo.

(3) Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamuda del zaradi opustitve naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane le zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik zaradi svoje zamude primerno podaljša izvedbene roke in opravi ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

(4) Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del ne more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri naročnik sam. Kakršnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

(5) Izvajalec se zavezuje, da bo:- prevzeta dela strokovno pravilno, vestno in kakovostno, v skladu s slovenskimi standardi,

veljavo zakonodajo in tehničnimi predpisi; morebitna škoda med izvedbo oziroma v zvezi z njo bremeni izvajalca;

- izvajal dela po tej pogodbi v skladu z navodili naročnika;- pred pričetkom del naročniku predložil varnostni načrt gradbišča in zagotovil, da bo gradbišče

urejeno v skladu z varnostnim načrtom;- upošteval določila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem načrtu;- prijavil začetek gradbenih del ustreznim organom in organizacijam, v kolikor je le-ta potrebna

glede na veljavno zakonodajo;- označil gradbišče skladno s predpisi in navodili naročnika;- takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno

in pravilno izvedbo del;- omogočal ustrezen nadzor naročniku;- v primeru nepredvidenih, presežnih in dodatnih del ali sprememb glede na začetno projektno

dokumentacijo, obvestil naročnika in opravil to delo le po pisnem nalogu naročnika;- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z

gradbišča oz. objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;

- na svoje stroške poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi izvajalci;

- sodeloval z naročnikom v smislu koordinacije del in se prilagodil trenutnim potrebam po delih na gradbišču;

- strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;- spoštoval predpisane in dogovorjene ukrepe s področja požarne varnosti in nepravilnosti

zavedel v knjigo ukrepov za varno delo na gradbišču oziroma objektu, lahko pa nespoštovanje dokumentira vsak, ki ga ugotovi ter dokazuje s pomočjo fotodokumentacije ali drugega nespornega načina dokazovanja.






(6) Če naročnik naroči izvajalcu dela, s katerimi bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno delo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati.

PLAČILNI POGOJI

7. člen(1) Naročnik bo izvedena dela plačal 30 dan od uradnega datuma prejema računa/situacije iz proračunske postavke 9.4. PROJEKTI NA PODROČJU KULTURE, konto 420402, NRP št. OB 113-13 -0005. Naročnik bo posamezne situacije plačal v višini 95 % vrednosti situacije, preostanek pa po zaključku del, predaji objekta in odpravi pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri prevzemu del in končnem obračunu.

Situacije za dejanski obseg izvršenih del se izstavljajo do petega dne v mesecu za pretekli mesec. Naročnik je dolžan v nadaljnjih osmih dneh od dneva njenega prejema, situacijo pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se šteje, da je situacija potrjena.

8. člen

Če naročnik zamudi s plačilom, je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila.

ZAVAROVANJE

9. člen

(1) Izvajalec mora imeti v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov ( ZGO1-UPB1; Uradni list RS, št. 102/04 in spremembe) zavarovano svojo odgovornost za škodo pri izvedbi del, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

(2) Izvajalec del je dolžan na lastne stroške vsa izvršena dela zaščititi priti vremenski vplivom in drugimi poškodbami. Izvajalec je dolžan pri zavarovalnici zavarovati svojo opremo in opremo podizvajalcev proti vsem rizikom do predaje objekta in je za to polno odgovoren.

(3) V primeru, da pride do škode pri izvedbi pogodbenih obveznosti zaradi odgovornosti izvajalca, mora le-ta na svoje stroške nadomestiti, popraviti ali postaviti in dovršiti dela, ki morajo biti opravljena v skladu s pogodbenimi določili in navodili naročnika.

(4) Izvajalec ravno tako odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, povzročeno ob izvajanju pogodbenih obveznosti. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzročeno škodo, nastalo delavcem in tretjim osebam.






(5) Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala kot posledica emisij škodljivih snovi v času gradnje, z vplivi na kvaliteto površinskih voda, podtalnice in okolja.

ZAŠČITA OKOLJA

10. člen

(1) Izvajalec mora v času trajanja gradnje na svoje stroške izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški za spremljanje in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja morajo biti vsebovani v ponudbeni ceni.

(2) Izvajalec mora delo organizirati tako, da:- se pri gradnji uporablja čisto tehnologijo in brezhibne stroje;- za gradnjo uporablja stroje, izdelane skladno z emisijskimi normami za tresljaje, ki jih

povzročajo gradbeni stroji;- bo na gradbišču hranil ali začasno skladiščil odpadke, ki izvajajo med izvajanjem del, ločeno

po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;- bo sproti oddajal gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah

gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh ter naročniku predložil potrdilo o tem;

- bodo vsi ostanki gradbenega materiala in kakršni koli drugi odpadki odpeljani na primerno deponijo t.j. urejeno odlagališče gradbenega materiala, da ne bi v času gradnje prišlo do onesnaženja;

- ne bo odlagal odvečno izkopanega materiala na najboljša, kmetijska zemljišča, v gozd ali območja naravnih vrednot, kulturne dediščine ali na druga varovana območja.

VAROVANJE IN UPRAVLJANJE GRADBIŠČA

11. člen

(1) Izvajalec mora ustrezno zavarovat dele objekta oziroma prostore naročnika, ki jih bo uporabljal pri izvajanju del.

(2) Za zagotavljanje prometne varnosti in večje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v času gradnje, ima izvajalec naslednje obveznosti:

- zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala;

- promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju;

- če bi vplivala izvedba del na prometno ureditev državnih cest, se rešitev predhodno uskladi z njihovim upravljavcem.

(3) Izvajalec mora pred pričetkom gradnje urediti in protiprašno zaščititi vse lokalne ceste in javne poti, ki bodo služile obvozom in transportom med gradnjo.






(4) Izvajalec mora opraviti gradbiščni transport v največji možni meri po tistih javnih cestah in poteh, ki imajo najmanj vpliva na prebivalstvo in na obratovanje potniškega terminala in drugih objektov.

(5) Izvajalec mora sanirati in povrniti v prvotno stanje vse poti, ceste in dele objekta oziroma prostore naročnika, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene ali poškodovane.

(6) Izvajalec mora poskrbeti tudi za naslednje ukrepe:- zagotoviti nemoteno komunalno – energetsko oskrbo objektov preko vseh obstoječih

komunalno- energetskih infrastrukturnih objektov in naprava in jih takoj obnoviti, če se poškodujejo pri gradnji;

- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba bližnjih objektov in zemljišč ter zagotoviti, da zaradi gradbenih del ne bo poslabšana varnost bližnjih objektov in območij;

- z vlaženjem sipkega materiala in nezaščitenih površin je potrebno preprečiti nenadzorovan raznos gradbenega materiala z območja gradbišč s prevoznimi sredstvi ter prašenje z objekta, začasnih odlagališč materiala ter gradbišča;

- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča tako, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in vode, ki bi nastalo zaradi transporta, uskladiščenja ali uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepe za to usposobljenih delavcev oziroma služb;

- sanirati, rekonstruirati renaturirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga zemljišča,objekte in naprave, ki jih je z gradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje.

(7) Vsakršno poškodovanje obstoječe komunalno- energetske ali druge infrastrukture, naprav, napeljave, objektov, bremeni izvajalca. Izvajalec nosi stroške ureditve, ki je določena v tem členu in ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev.

POOBLAŠČENE OSEBE

12. člen

(1) Odgovorni vodja del in kontaktna oseba na strani izvajalca je __________

Nadzornik na strani naročnika je_____________

Skrbnik pogodbe in kontaktna oseba na strani naročnika je ______

(2) Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh (3) dni po zamenjavi.

(3) Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po e- pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembe teh. Komunikacije, ki imajo za posledico spremembo gradnje, pogodbene cene ali pogodbenega roka kot tudi vsi dokumenti, ki so podlaga za plačilo ali zavrnitev, se pošljejo pisno. Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko






potekajo preko telefona ali na elektronski način. Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo.

IZROČITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN

13. člen

(1) Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku desetih (10) dni po prejemu izvajalčevega obvestila.

(2) O dokončanju in prevzemu sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in

pravilom stroke;- datume začetka in končanja del in datum prevzema del;- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo;- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti;- morebitna odprta in sporna vprašanja tehnične narave;- ugotovitev o sprejemu atestov in morebitnih garancijskih listov.

(3) Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela končati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun.

(4) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu vseh del, začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v petnajstih (15) dneh od dneva predaje in sprejema del.

(5) Potrjen končni obračun je podlaga za izplačilo.

POGODBENA KAZEN

14. člen(1) Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih oziroma sporazumno podaljšanih rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5‰ (promile) od pogodbene vrednosti del v EUR brez DDV, vendar ne več kot 10% pogodbene vrednosti. Naročnik sme pravico do pogodbene kazni uveljavljati najkasneje v končnem obračunu del.

(2) Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

JAMSTVA IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

15. člen






(1) Izvajalec jamči, da bodo dela opravljena kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter v skladu z specificiranimi zahtevami naročnika.

(2) Za pomanjkljivosti in napake vgrajenega blaga, opreme, materialov v konstrukciji in izvedbi gradbenih del, daje izvajalec garancijo za dobo 10 let.

(3) Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.

(4) Garancijski rok začne teči z dnem, ko bodo dela končana, tehnično pregledana, pod pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo ali ob prevzemu.

ODPRAVA NAPAKE IN NADOMESTNI DELI

16. člen

(1) Pomanjkljivosti in napake v zvezi z gradbenimi deli oziroma materiali, ki so predmet te pogodbe in ki se pokažejo v garancijskem roku, bo izvajalec odpravil na lastne stroške.

(2) Napake v zvezi z gradbenimi deli ali vgrajenimi materiali bo izvajalec odpravil v roku, ki ga bosta pogodbeni stranki ob ugotovitvi napake sporazumno pisno določili. V kolikor napaka ni odpravljena v tem roku, je izvajalec dolžan zamenjati tak del opreme s funkcionalno enakovrednim delom opreme.

(3) Če je napaka takšne narave, da običajna uporaba gradnje ni mogoča, je izvajalec dolžan napako odpraviti oziroma vzpostaviti začasno delujoče stanje v roku 60 dni od prijave napake. Če se enaka ali podobna napaka na istem elementu ponovi trikrat zaporedoma, je izvajalec dolžan element zamenjati.

(4) Naročnik je izvajalca dolžan obvestiti o napaki pisno, po elektronski pošti ali telefaksu. Telefonsko javljanje napake mora naročnik potrditi s pisnim obvestilom, v katerem navede datum in uro telefonske reklamacije in opiše napako.

(5) Če izvajalec v dogovorjenem roku iz drugega odstavka tega člena ne odpravi napake, lahko naročnik na stroške izvajalca odpravo napake naroči drugemu izvajalcu.

VIŠJA SILA

17. člen(1) Pod višji silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

(2) Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v enem dnevu po nastopu oziroma prenehanju višje sile.

(3) Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.






ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POSLA

18. člen

(1) Izvajalec mora najkasneje v 10-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini _________EUR z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev, z veljavnostjo 30 dni od roka za izvedbo po tej pogodbi. Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji:- če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo

javnega naročila;- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;- če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, pomanjkljivosti ne

odpravijo;- če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih skrivnosti

in zaupnosti podatkov.

(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

19. člen

(1) Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od primopredaje izvedenih del, naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od pogodbene vrednosti, z veljavnostjo pet (5) let od datuma izvedenega prevzema del. Naročnik lahko po predhodnem obvestilu unovči bančno garancijo pod naslednjimi pogoji:- če ima gradnja napake ali pomanjkljivosti, ki ogrožajo življenje, zdravje, povzročajo škodo

tretjim ali se te napake ali pomanjkljivosti ne dajo v celoti odpraviti na sprejemljiv način ali same ali njihova odprava povzroča naročniku škodo, ki se kaže kot motnja v delovanju trajajoča več kot en mesec ali v obsegu, ki presega 5% vrednosti te pogodbe;

- če izvajalec v času garancije ne bo izvajal garancijskih obveznosti na način opredeljen v tej pogodbi.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN IZJAVA O UDELEŽBI

20. člen

Če pri tej pogodbi kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist:

- za pridobitev posla ali- sklenitev posla po d ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je pogodba nična..






REŠEVANJE SPOROV

21. člen

(1) Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Mariboru.

KONČNE DOLOČBE

22. člen

(1) Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja do zaključka vseh del in preteka garancijskih rokov.

(2) Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči z neveljavno določbo.

(3) Odstop pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

(4) Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojen obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

(5) Naročnik lahko prekine to pogodbo v roku 15 dni od dneva ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe, v naslednjih primerih:

- zamuda izvajalca ali napaka v izvedbi, k bistveno zmanjša pomen posla,- izvajalec ne prične z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v

naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,- izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 15 dni,- izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem

roku, ki mu ga določi naročnik,- izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,- izvajalec zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne nadoknadi niti v naknadnem roku,

ki mu ga določi naročnik.

(6) Naročnik lahko prekine to pogodbo z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe v primeru ogrožanja zdravja, življenja, varnosti ali celovite stabilnosti gradnje.

(7) Izvajalec lahko prekine to pogodbo po preteku 30 dni od dneva, ko naročnik prejeme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe, v naslednjih primerih:

- če mu naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del,

- če naročnik ne poravnava zapadlih obveznosti.






(8) Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik/izvajalec uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec/naročnik ne odpravi kršitve oziroma je kršitev kljub opominu ponovno zagrešil. Opomin mora biti izvajalcu/naročniku poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način.

(9) Ne glede na to katera od pogodbenih strank razdira pogodbo, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

(10) Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku osmih (8) dni po razdrtju pogodbe.

23. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

24. člen

Za urejanje razmerij, ki niso izrecno določene s to pogodbo, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo s to pogodbo opredeljena medsebojna razmerja.

25. člen

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakovrednih izvodih, od katerih prejeme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

Datum: Datum:

IZVAJALEC: NAROČNIK: _____________________ OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Direktor: Župan: _____________________ Dr. Ivan ŽAGAR






Žig Žig





Documents

· Web viewNa podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska 10, 2310 Slov. Bistrica, vabi ponudnike