Г€¦ · 446200, Самарская обл., г. Ново^йбышевск, ул. Шоссейная, 8 5.3 Срок поставки, выполнения работ, оказания

УТВЕРЖДАЮ: чДиректор ЦВГ10 АО «Тра^^нрфть - Приболга»

1 в.В. ХлюпинГ -

«____»______________2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

ПО ЛОТУ № ЦБП0-2016/39 «Текущий ремонт РУНН КТП-2х1000кВа»

г. Новокуйбышевск - 2016 г.

Информационная карта к документации

1 Предмет закупкиПраво заключения договора на выполнение работ по Лоту № ЦБП0-2016/39 «Текущий ремонт РУНН КТП-2х1000кВа»

2 Место и срок предоставления заявок на участие в закупке

Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул.Шоссейная, 8, ЦБПО, до 14.00 09.03.2016г.

3 Место и срок вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке

Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул.Шоссейная, 8, ЦБПО, 09.03.2016г. 15ч30мин

4 Место и дата рассмотрения предложений участников закупки

Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул.Шоссейная, 8, ЦБПО, 16.03.2016г.

5 Базовая стоимость закупки328705,52 руб. с НДС

278564 руб. без НДС

6 Контактные данные организатора закупки

[email protected] Тел. 8-927-001-04-70

7 Обеспечение заявкиНе требуется

Состав документации о закупке:Часть,

№ Наименование документа Кол-волистов

1. Извещение о закупке 2

2. Состав лота № ЦБП0-2016/39 «Текущий ремонт РУНН КТП- 2х1000кВа» 1

3. Техническое задание 1

4. Инструкция для участника закупки 12

5. Проект договора 15

6. Дополнительная информация:

6.1. Согласие с условиями договора 1

6.2. Критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства 1

Главный энергетик

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

Начальник ФЭО

Юрисконсульт

mailto:[email protected]

Извещение о закупке1 Способ закупки: Открытый запрос котировок

2 Номер и наименование лота: ЦБП0-2016/39 «Текущий ремонт РУНН КТП-2х1000кВа»

3 Наличие предварительного квалификационного отбора

Не требуется

4 Информация об организаторе закупки:

- полное наименование Центральная база производственного обслуживания филиал Акционерного общества «Т ранснефть-П риволга»

- сокращенное наименование ЦБПО филиал АО «Транснефть-Приволга»

- адрес (место) проведения процедуры

Центральная база производственного обслуживания филиал АО «Транснефть-Приволга»: 446200, г.Новокуйбышевск, ул. Шоссейная, 8

- контактное лицо, его телефон и адрес электронной почты

Борзов Евгений Николаевич, 8-927-001-04-70, [email protected]

- факс (846)999-84-36- адреса сайтов для размещения информации о закупке

www.Dmn.transneft.ru

5 Информация о предмете договора Текущий ремонт РУНН КТП-2х1000кВа

5.1 Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг

Указаны в Техническом задании

5.2 Место поставки , выполнения работ, оказания услуг

446200, Самарская обл., г. Ново^йбышевск, ул. Шоссейная, 8

5.3 Срок поставки, выполнения работ, оказания услуг

октябрь 2016 года

5.4 Форма, срок и условия оплаты по договору

По факту выполнения работ

6 Начальная (максимальная) цена договора, валюта договора

С учетом НДС: 328705.52 руб. (Триста двадцать восемь тысяч семьсот пять рублей 52 копейки)Без учета НДС: 278564 руб (Двести семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят четыре рубля)

6.1 Сведения о стоимости закупки Стоимость включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ

7 Обеспечение участия в закупке Не требуется8 Дата публикации извещения о

закупке29.02.2016г.

9 Предоставление документации о закупке

9.1 Срок предоставления документации о закупке

не позднее до 14.00 09.03.2016г.

9.2 Место и порядок предоставления документации о закупке

Конверты с заявками предоставляются нарочным в ЦБПО либо направляется экспресс- почтой по адресу: 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Шоссейная, 8 в сроки указанные в п. 9.1

9.3 Размер и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке

Плата за предоставление документации о закупке не требуется

10 Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

Указана в разделе 3 Инструкции для участника запроса котировок (часть 2)

11 Порядок, место и срок подачи заявок на участие в закупке

Указаны в разделе 2 п. 2.2 Инструкции для участника запроса котировок

12 Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками (открытия доступа к заявкам) на участие в закупке

446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Шоссейная, 8, 09.03.2016 г, 15.30 ч.

13 Дата и место рассмотрения заявок 16.03.2016 г., 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Шоссейная, 8

14 Процедура пошагового снижения стоимости (аукцион, переторжка)

Не проводится

14.1 Дата и время проведения аукциона, переторжки

—

14.2 Шаг понижения -

mailto:[email protected]

http://www.Dmn.transneft.ru

15 Дата и место подведения итогов закупки и выбора победителя

16.03.2016 г., 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Шоссейная, 8

16 Срок и порядок заключения договора по итогам закупки

Победитель направляет Заказчику подписанный проект договора в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления о признании победителя запроса котировок. Заказчик подписывает с Победителем договор в течение 20 дней после подведения итогов закупки.

17 Порядок отказа организатора закупки от проведения закупки

Организатор закупки оставляет за собой право в любой момент до опубликования решения о победителе закупки отказаться от проведения закупки. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от закупки информация об этом размещается на официальном сайте (ЕИС), все представленные документы возвращаются участникам закупки.

18 Порядок привлечения к участию в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства

Участником настоящей закупки может являться только субъект малого и среднего предпринимательства (соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, к субъектам малого и среднего предпринимательства). Участник закупки должен представить в составе заявки декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (по форме, установленной Инструкцией участника).

Юрисконсульт Ракова Е. В.

, УТВЕРЖДАЮ „ Директор ЦБПО

АО «Трайсн^фть - Приволга» /}/и К В.В. Хлюпин

«___» /__________2016г.

СОСТАВ ЛОТА № ЦБПО-2016/39Дата: 20 .02 .2016Предмет закупки: Текущий ремонт РУНН КТП-2х1000кВа

Способ закупки: открытый запрос котировок.

Обоснование способа закупки: п.10.1 СТ0-03.100.10-ПМН-093-15.

ОКДП- 9434000 ОКВЭД - 31.10.9.Закупка для административно-хозяйственных нужд - нет.

Закупка с условием участия только МСП - да.

Содержит коммерческую или иную конфиденциальную информацию - нет.

Отдел по заведованию: СГЭ

N2п/п Наименование Ед. изм. Объем

работ

Сроки выполнения

работ(начало и окончание)

Базовая стоимость

выполнения работ, руб.

без НДС

Примечание

1 2 3 4 5 2 71 Текущий ремонт

РУНН КТП- 2х1000кВа

шт 1 01.10.201630.10.2016г.

278564,00 2КТПСП-1000/10/0,4973,необходимый объем работ в дефектных ведомостях

Итого 1

Примечание:1. Работы выполняются на производственной базе Исполнителя.2. Доставка оборудования до места проведения работ осуществляется силами Исполнителя.3. Перечень работ сформирован на основании прилагаемого Технического задания.

Стоимость необходимых материалов для выполнения работ и их доставка включены в стоимость услуг. Материалы должны иметь маркировку завода-изготовителя, сертификаты.

4. Расчет котировочной заявки должен быть подтвержден сметой.Приложение: Техническое задание, дефектные ведомости.

АО «Транснефть - Приволга»

Регламент проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Транснефть - Приволга»

СТО-

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж(обязательное)

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК АО «ТРАНСНЕФТЬ - ПРИВОЛГА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметом закупки является право заключения Договора по предмету согласно п.2 Извещения о закупке.

1.2. Организатор закупки - АО «Транснефть - Приволга».1.3. Технический исполнитель - отдел по заведованию АО «Транснефть - Приволга».1.4. Вся переписка осуществляется в бумажном (нарочно, факс, почтовое письмо) и

электронном (электронная почта) виде.1.5. Закупка осуществляется способом запроса котировок.

1.6. Организатор закупки оставляет за собой право в любой момент до принятия решения о победителе закупки отказаться от проведения закупки, не неся при этом ответственности перед участниками закупки или третьими лицами за убытки которые могут возникнуть в результате отказа от проведения закупки. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от закупки информация об этом размещается на сайте Общества, все представленные документы возвращаются участникам закупки.

1.7. Организатор закупки, заказчик вправе в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществить закупку товаров, работ, услуг, установив в извещении о закупке условия в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства или установить в документации о закупке требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (субпоставщиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

2 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

2.1. Законодательная базаЗакупка проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также

действующих нормативных документов АО «Транснефть - Приволга» и ОАО «АК «Транснефть».

2.2. Дата, время и место представления заявок2.2.1. Заявка, подписанная уполномоченным лицом участника, должна быть

представлена в срок, указанный в п. 11 Извещения о закупке по адресу АО «Транснефть - Приволга»: г. Самара, ул. Ленинская, д. 100 (отдел делопроизводства и контроля).

2.2.2. Заявка должна быть опечатана и представлена с сопроводительным письмом. В приложении к сопроводительному письму следует указать перечень всех документов, входящих в заявку.

2.2.3. В случае отправки заявки по почте участник принимает на себя ответственность за представление заявки в срок, указанный в п. 11 Извещения о закупке.

2.3. Продление срока предоставления заявокПродление срока представления заявок может быть осуществлено по усмотрению

Организатора закупки. Участник закупки, представивший заявку к моменту объявления о

версия 5 ред. 10.2015 102

АО «Транснефть -Приволга»

Регламент проведения закупок товаров, работ,услуг в АО «Транснефть - Приволга»

СТО-

продлении срока представления заявок, имеет право до истечения нового срока забрать ранее представленную заявку и после этого представить новую.

2.4. Дата и место вскрытия заявок2.4.1 Процедура вскрытия заявок состоится в срок, указанный в п.2 Информационной

карты по адресу АО «Транснефть - Приволга»: г. Самара, ул. Ленинская, д. 100.

2.5 Представление и прием заявок2.5.1 Участник закупки может представить только одну заявку по данному лоту.

Участник, который представил более одной заявки, отстраняется от участия.2.5.2 При приеме заявки на участие в закупке производится ее регистрация отделом

делопроизводства и контроля заказчика в течение 30 минут с момента получения конверта. По требованию участника закупки номер и время регистрации сообщаются ему устно или проставляются на сопроводительном письме (экземпляре участника). Датой и временем получения заявки Заказчиком считается дата и время регистрации заявки в установленном порядке. Таким образом, время представления заявки участником должно рассчитываться с учетом установленного времени для регистрации заявки.

2.5.3. Заявка, полученная после установленного в документации о закупке времени (по данным регистрации заявки), не принимается и возвращается участнику без вскрытия (вскрываются в случае, если на конверте не указан почтовый адрес участника).

2.5.4. В приеме заявки, составленной или оформленной не в соответствии с требованиями Инструкции, может быть отказано.

2.5.5. Изменения и дополнения, представленные после вскрытия заявок, если эти изменения и дополнения не инициировались Организатором закупки, не учитываются.

2.6. Срок действия заявокЗаявки должны быть действительны в течение 30 дней с даты, определенной для

подачи заявок.2.7 Право собственности на документацию и конфиденциальность2.7.1. Все представленные заявки и включенные в них документы после их

рассмотрения не возвращаются участникам закупки.2.7.2 Участники закупки, получившие документацию, независимо от того,

представляют они заявки или нет, должны обращаться с ней как с конфиденциальным документом, и не имеют права разглашать информацию, касающуюся мероприятий по предмету закупки, какой-либо третьей стороне без получения на это предварительного письменного согласия Заказчика.

2.7.3. В случае отзыва заявки участником закупки до истечения срока представления заявок, и в случае если заявка представлена после проведения процедуры вскрытия, заявки не вскрываются и возвращаются участникам закупки.

2.8. Требования, предъявляемые к участнику закупки:2.8.1. Участник закупки должен подтвердить соответствие следующим требованиям:

- соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

- не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

версия 5 ред. 10.2015 103



- наличие у участника закупки устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие в отношении участника закупки, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;

- отсутствие выявленных фактов предоставления участником закупки недостоверных сведений и документов несоответствующих действительности.

- отсутствие сведений об участнике закупки, либо о любом из нескольких юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.8.2. Участник закупки обязан раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных). Непредставление документов, подтверждающих указанную информацию, является основанием для отказа в допуске заявки (оферты) участника закупки, за исключением закупок, по которым имеется отметка «закупка для административно-хозяйственных нужд» в документе «Состав лота».

2.8.3.Стоимость заявки на участие в закупке не должна превышать базовую стоимость, указанную в документации о закупке.

2.8.4. Заказчик, организатор закупки вправе не допустить к участию в закупке лицо, имеющее просроченную задолженность перед организациями системы «Транснефть», неисполненные обязательства, срок исполнения которых просрочен более чем на 6 месяцев, не исполненные судебные решения.

2.8.5. В документации о закупке заказчик вправе установить дополнительные требования к участнику закупки.

2.8.6. Участник закупки обязан подтвердить соответствие требованиям к участнику закупки надлежащими документами.

2.8.7. В случае проведения закупки только среди субъектов малого и среднего предпринимательства (при соответствующем указании в извещении о закупке) участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также представить в составе заявки декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (по Форме 6).

версия 5 ред. 10.2015 104


Регламент проведения закупок товаров, работ,услуг в АО «Транснефть - Приволга» СТО-

2.8.8. В целях обеспечения контроля обоснованности стоимости заявки участника закупки и соответствием стоимости среднерыночному уровню, Участник обязан в материалах Заявки предоставить сведения по расчету предлагаемой цены договора и её обоснование на выполнение работ, оказание услуг, в случае если представленная Участником закупки Заявка на участие в закупке, содержит предложение о цене договора ниже начальной (максимальной) цены, указанной в извещении, на 25%.

2.9. Рассмотрение заявок2.9.1 Конкурсная комиссия АО «Транснефть - Приволга» в ходе рассмотрения заявок

имеет право приглашать участников закупки для получения письменных разъяснений, запрашивать у них и получать из других источников дополнительные сведения, подтверждения, документы. При отсутствии ответов на поставленные вопросы вправе снять с рассмотрения, отложить рассмотрение заявки участника до получения дополнительной информации или принять решение на основании имеющихся документов.

2.9.2. Организатор закупки не ведет какие-либо переговоры по предмету закупки с любым участником закупки, которые могли бы дать односторонние преимущества отдельным участникам.

2.9.3. Любые несоответствия участника закупки, заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке являются основанием для отклонения от дальнейшего рассмотрения заявки участника.

2.9.4 Участник несет ответственность за достоверность представляемой информации. Заказчик оставляет за собой право провести проверку организации.

2.9.5. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения представленных заявок вправе не допустить участника закупки (заявку на участие в закупке) к участию в закупке по следующим основаниям:

- превышение цены договора (цены лота), указанной в заявке на участие в закупке, по сравнению с начальной (максимальной) ценой договора (цены лота);

- превышение цены любой из позиций, указанных в заявке на участие в закупке, по сравнению с начальной (максимальной) ценой соответствующей позиции, указанной в документации о закупке;

- непредставление участником закупки сведений по расчету предлагаемой цены договора (цены лота) и её обоснование на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, согласно п.2.8.8 Инструкции;

- недостоверность сведений и недействительности документов, приведенных в заявке;- несоответствие участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке

требованиям, установленным документацией о закупке;- наличие вступивших в законную силу неисполненных судебных решений об

удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых требований (имущественного или неимущественного характера), по которым участник закупки выступал ответчиком перед ОАО «АК «Транснефть» либо ОСТ;

- наличие у участника закупки неисполненных просроченных более 3 месяцев обязательств перед ОАО «АК «Транснефть» либо ОСТ, в том числе появившихся в период проведения закупки, подтвержденных документами, в том числе решениями судов и претензиями, обосновывающими факт неисполнения обязательств;

- наличие у участника закупки договоров, расторгнутых (в течение 2х лет перед размещением извещения о закупке) в одностороннем порядке по инициативе ОАО «АК «Транснефть» или ОСТ, и/ или расторгнутых (в течение 2х лет перед размещением извещения о закупке) в судебном порядке, в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением со стороны участника закупки обязательств по договору;

- наличие (в течение 2х лет перед размещением извещения о закупке) не предусмотренного договором письменного отказа, не связанного с нарушением обязательств

версия 5 ред. 10.2015 105

АО «Транснефть ■Приволга»


ОАО «АК «Транснефть» или ОСТ, со стороны участника закупки от исполнения обязательств по договору, заключенному с ОАО «АК «Транснефть» или ОСТ;

- несоответствие предлагаемых участником закупки товаров, работ, услуг и договорных условий требованиям документации о закупке;

- наличие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, об участнике закупки либо о любом из нескольких юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки;

- непредоставление участником закупки требуемого обеспечения заявки;- непредоставление участником закупки в составе заявки на участие в закупке

заявления с указанием расчетного счета, на который следует осуществить возврат денежных средств при внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке.

2.9.6 Конкурсная комиссия вправе запросить от участника, которого она намерена выбрать победителем, подтверждения квалификации. В случае если участник не подтверждает свою квалификацию, заявка такого участника отклоняется от дальнейшего рассмотрения и выбор победителя осуществляется в соответствии с настоящей Инструкцией из числа остальных участников.

2.10. Оценка заявок и выбор победителя закупки2.10.1. Основными критериями оценки заявок являются:- цена договора, цена единицы товара, работ, услуг.2.10.2. В целях обеспечения сравнимости участников с обычным и льготным

режимами налогообложения сопоставление заявок участников осуществляется на основании ценовых предложений, принятых без учета НДС.

2.10.3. Победителем запроса котировок по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке признается участник, предложивший меньшую цену договора (лота), при соблюдении всех других требований к предмету закупки.

2.11. Действия по итогам закупки2.11.1. Победителю закупки направляется письменное уведомление о выборе его

Победителем с приглашением к процедуре подписания Договора в течение 2-х рабочих дней с момента принятия решения Конкурсной комиссией АО «Транснефть - Приволга».

2.11.2. Других участников Технический исполнитель уведомляет о результатах закупки в течение 5 рабочих дней после утверждения результатов.

2.11.3. Победитель закупки обязан подписать договор в соответствии с проектом договора, содержащимся в документации о закупке, и условиями заявки на участие в закупке, и представить его по месту нахождения Заказчика в течение 7 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте итогового протокола, если иной срок не предусмотрен Итоговым протоколом. Если победитель закупки не представил подписанный договор в указанный в настоящем пункте срок — он считается уклонившимся от заключения договора с наступлением последствий предусмотренных законодательством Российской Федерации и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Транснефть-Приволга».

З.ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ

3.1. Официальный язык заявкиВсе документы, имеющие отношение к заявке, и вся переписка по проводимой

закупке ведутся на русском языке.

3.2. Требования к оформлению и подписанию заявки

версия 5 ред.10.2015 106



3.2.1. Документы заявки должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи от имени участника, пронумерованы, скомплектованы согласно п.3.3, вложены в один отдельный конверт и сопровождаться описью представленных документов с указанием номеров страниц. Конверт должен быть соответственно подписан, опечатан и скреплен оттиском оригинальной печати (круглой). Факсимильное воспроизведение подписи с п о м о г ш у ю средсти механического или иного копирования при оформлении документов не допускается.

Образец оформления конверта:

3.2.2. Участник закупки должен дать достаточно информации, свидетельствующей о том, что он представляет себе объем и условия выполнения работ (оказания услуг, осуществления поставки МТР, являющиеся предметом закупки.

3.2.3. Заявка участника не должна содержать никаких противоречащих сведений.3.2.4. К заявкам, не соответствующим требованиям документации для участника,

применяется положение п.2.9.3.2.5. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки, несет участник

закупки.3.2.6. Заявка на участие в закупке должна быть чётко напечатана, подчистки,

исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда подчистки, исправления заверены расположенной рядом с каждой из них рукописной надписью «исправленному верить», подписью участника закупки или уполномоченного представителя участника закупки, и печатью.

3.3 Документы, составляющие заявку- заявка на участие в запросе котировок (Форма 1). Допускается представление

заявки в свободной форме (в виде коммерческого предложения) при условии отражения в ней всех требуемых условий закупки;

- подтверждение стоимости заявки (калькуляция, смета);- анкета участника (Форма 2);- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ПБЮЛ;- выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП со сроком выдачи не ранее 60 суток до даты вскрытия

конкурсных предложений;- свидетельство ИФНС о постановке на налоговый учет (ИНН/КПП);- устав Общества, с печатью ИФНС (в т.ч. изменения в устав, с печатью ИФНС);- протокол (решение) о назначении руководителя, заверенный Обществом;- реестр лицензий (если деятельность претендента по предмету торгов, подлежит

лицензированию") с приложением копий лицензий и сертификатов, заверенных участником;

версия 5 ред.10.2015 107



- документы, подтверждающие вступление претендента в саморегулируемую организацию, в случаях, когда предмет торгов относится к соответствующему виду деятельности.

- копия сведений о среднесписочной численности работников за два предшествующих календарных года (для участников закупки, осуществляющих деятельность менее двух календарных лет, - за период, прошедший со дня их государственной регистрации), представленных в налоговый орган в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса РФ, заверенная руководителем (Форма по КНД 1110018);

- бухгалтерский баланс за два предшествующих календарных года (для участников закупки, осуществляющих деятельность менее двух календарных лет, - за период, прошедший со дня их государственной регистрации).

- отчет о финансовых результатах за два предшествующих календарных года (для участников закупки, осуществляющих деятельность менее двух календарных лет, - за период, прошедший со дня их государственной регистрации).

- письменное подтверждение участника о соответствии установленным требованиям (Форма 3);

- информация о всей цепочке собственников участника закупки, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме 4.;

- документы, подтверждающие информацию в отношении всей цепочки собственников участника закупки, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр акционеров и иные документы);

- согласие каждого субъекта персональных данных на обработку персональных данных (форма 5).

- Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма 6).

ФОРМЫ:

Форма 1. Заявка на участие в запросе котировок;Форма 2. Анкета участника (аналогично форме Д.2 Приложения Д к Регламенту);Форма 3. Подтверждение участника о соответствии установленным требованиям

(Приложение Н к Регламенту)Форма 4. Цепочка собственников участника закупки, включая бенефициаров (в том

числе, конечных) (Приложение Т к Регламенту)Форма 5. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных

данных (Приложение У к Регламенту).Форма 6. Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к

субъектам малого и среднего предпринимательства (Приложение О).

версия 5 ред. 10.2015 108



Форма 1. Заявка на участие в запросе котировок

Председателю Конкурсной комиссии


Предмет закупки «______________________________ »

Изучив документацию о закупке по лоту___________________________ (№ и наименование),

(наименование организации)

в лице_________________________________________________________________________(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

предлагает выполнить работы (оказать услуги, осуществить поставку) в соответствии сдокументацией запроса котировок за сумму_________ (______прописью_______ ) _______ , сучетом всех затрат, пошлин и сборов без учета НДС, кроме того НДС_________________________________ (если НДС не облагается, указать).

В случае принятия нашей заявки мы обязуемся выполнить работы (оказать услуги, осуществить поставку), в соответствии с условиями, содержащимися в коммерческом предложении (Приложение к настоящей заявке).

В случае выбора _____________________________________________ победителем мы(наименование Участника)

обязуемся в течение 30 дней с даты, определенной для подачи заявок, не отзывать своей заявки. В течение этого срока она остается в силе и в любой момент может начать реализовываться.

В случае объявления запроса котировок несостоявшимся или отмены закупки мы не будем иметь претензий к Заказчику.

(Наименование участника закупки) является /не является (необходимо выбрать из предложенных вариантов) субъектом малого, среднего предпринимательства в соответствии с ФЗ от 24.07.2007г.№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Ответственность за предоставление данных сведений полностью лежит на участнике закупки.

(дата) (подпись, печать)

(Ф.И.О., должность)

версия 5 ред. 10.2015 109

АО «Транснефть - Регламент проведения закупок товаров, работ, СТО-Приволга» услуг в АО «Транснефть - Приволга»

Форма 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Общие сведения о компании-клиенте и руководстве:

Полное наименованиеОсновной государственный регистрационный номер

ИНН

БИК КПП ОКДП ОКПО

Адрес местонахождения в соответствии с учредительными документами

Фактический адрес

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Телефоны Факс

WWW E-mail

ФИО руководителя (полн.)

ФИО главного бухгалтера (полн.)

Контактное лицо

ФИО (полн.)

Должность

Телефон

Факс

E-mail

Дата регистрации

Организационно-правовая форма предприятия

Орган государственной регистрации

Учредители (Акционеры)

Данные о лицах, имеющих право подписи

Руководитель ДолжностьФИОЧисло, месяц, год рожденияПаспорт: серия номерВыдан« » г.Кем выданпаспорт

версия 5 ред. 10.2015 91


Регламент проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Транснефть - Приволга» CTO-

Глав ный бухгалтер

ФИОЧисло, месяц, год рожденияПаспорт: серия номерВыдан« » г.Кем выдан паспорт

Заместители ДолжностьФИОЧисло, месяц, год рожденияПаспорт: серия номерВыдан« » г.Кем выдан паспорт

История компании и производственная деятельность:Г од созданияОбщее описание хозяйственной деятельности компании (виды деятельности)Наличие разрешительной документации (лицензии на осуществляемые виды деятельности, лицензионные договора, свидетельство о допуске СРО и др.), наименование, №, срок действияСертификация системы менеджмента качестваПостоянный штат (кол-во чел.)/ в т.ч. администрация

Сведения о финансовом состоянии и имуществе компании:Чистые активы, тыс. руб.Коэффициент текущей ликвидности за предшествующий годОбеспеченность собственными средствами в предшествующем году, тыс. руб.

Примечание: Участник гарантирует достоверность представленных данных. Заказчик, Организатор закупки имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете.

« » 20 г.(подпись, печать)

(ФИО, должность)

версия 5 ред. 10.2015 92



СТО-

ПРИЛОЖЕНИЕ Н(обязательное)

ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Участник закупки _____________________ (наименование участника закупки), принимаяучастие в закупке_________________________(предмет закупки), проводимой АО «Транснефть -Приволга», подтверждает соответствие участника обязательным требованиям, установленным Положением о закупке товаров, работ, услуг в АО «Транснефть - Приволга», а именно:

• правомочен заключать договор по результатам закупки;• соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

• не находится на какой-либо стадии ликвидации юридического лица, банкротства, конкурсного производства;

• деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

• имеет устойчивое финансовое состояние, подтвержденное данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы;

• не имеет недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

• руководитель, члены коллегиального исполнительного органа или главный бухгалтер юридического лица - участника закупки (или сам участник - физическое лицо) не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении них не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации;

• в отношении участника закупки, его учредителей и руководителей не имеется возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;

• все предоставленные участником закупки сведения и документы являются достоверными и соответствуют действительности.

Участник закупки _____________________ (наименование участника закупки) является /неявляется (необходимо выбрать из предложенных вариантов) субъектом малого, среднего предпринимательства в соответствии с ФЗ от 24.07.2007г.№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».Руководитель участника закупки

M IL

версия 5 ред. 10.2015 184

АО «Транснефть ■Приволга»


ПРИЛОЖЕНИЕ Т(обязательное)

Информация о цепочке собственников контрагента

Наименование контрагента ______________________________________________________________ ______________________Наименование на иностранном языке заполняется для иностранных компаний______________________________________________

Вид контрагента физ.лицо/юр.лицо___________________________________________________________________

ИНН _____________________________________________________________________________________

ОГРН _____________________________________________________________________________________

код оквэд ______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

N п/п* Вид лица ИНН ОГРН Наименование/ФИО

Наименование/ ФИО на

иностранном языке (для

иностранных компаний и

граждан)

Адресрегистрации

Вид документа, удостоверя

ющего личность

(для физическог

о лица)

Серия и номер

документа, удостоверя

ющего личность

(для физического

лица)

Кем выдан документ,

удостоверяю щий

личность (для

физического лица)

Участник/акционер/

бенефициар/руководитель

собственника-юр.лица

Степеньучастия,

%

Информаци я о

подтвержда ющих

документах (Наименова

ние, реквизиты

и т.д.)

Примечание:

1, 2, и т.д. - собственники контрагента (собственники первого уровня)2.1, 2.2 и т.д. руководитель и собственники организации 2 (собственники второго уровня)и так далее по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример 2.2.2)

Приведенные в таблице сведения являются условными и указаны в качестве примера.

версия 5 ред. 10.2015 19:



ПРИЛОЖЕНИЕ У(обязательное)

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных

Я ,_________________________________________________________________________________Фамилия, имя, отчество,

номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи документа,_____________________________________ _____________________________________________________ __________________________ ■’

наименование органа, выдавшего документ

зарегистрирован (а) по адресу:______________________________________________,

действуя своей волей и в своем интересе, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения прозрачности финансовохозяйственной деятельности компаний с государственным участием, в том числе исключения случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью, и раскрытия контрагентами компаний с государственным участием информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами обеспечения, даю свое согласие:

АО «Транснефть - Приволга» (443020, г.Самара, ул.Ленинская, д. 100)ОАО «АК «Транснефть» (119180, г. Москва, ул.Болыная Полянка, д.57);Федеральная налоговая служба (ФНС России) (127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23);Федеральной службе по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ) (место

нахождения: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д.39, стр. 1);Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) (107996, Москва,

ул. Щепкина, д.42)на обработку (действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение)

моих персональных данных:- фамилия, имя, отчество;- год, месяц, дата и место рождения;- сведения о месте регистрации и проживания;-ИНН;- сведения о месте работы;- должность;- серия, номер документа, удостоверяющего личность;а также на их передачу между указанными лицам и последующую обработку указанными

лицами.

Обработка осуществляется как с использованием автоматизированной информационной системы, так и без использования таковой.

Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты написания.Отзыв Согласия может быть произведен путем направления соответствующего письменного

заявления в _____________________________(наименование, местонахождение)

_____________________/________________ /(подпись) (Ф.И.О.)

«__ »______________ 20 г.

версия 5 ред.10.2015 195

АО «ТранснефтьПриволга»


ПРИЛОЖЕНИЕ О(обязательное)

Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к

субъектам малого и среднего предпринимательства

Настоящей декларацией подтверждаем, что (указывается наименование

участника закупки) является субъектом (указать малого или среднего)

предпринимательства в соответствии с критериями отнесения к субъектам малого и среднего

предпринимательства, установленными статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007г.№

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

(дата) (подпись, печать)

(Ф.И.О., должность)

версия 5 ред. 10.2015 185

Договор №.о т « ____» 20

на выполнение работ по техническому обслуживанию (текущему ремонту) энергетического оборудования

по объекту РЭН ОСТ на 20___

Лот №

Подрядчик:.

201 г.

ak090002be82bcb4d6102-Типовой

г. « » ___________201ДОГОВОР

в лице_действующего на основании _______________ , именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», содной стороны, и

______________________________ ___ ____________, в лице___________________________ ,действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», сдругой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению Работ (оказание услуг) собственными силами или с привлечением субподрядныхорганизаций по Объекту РЭН ___________________ (далее-Объект) в соответствии сусловиями настоящего Договора, включая:- выполнение работ по техническому обслуживанию (текущему ремонту) энергетического оборудования и иных неразрывно связанных с обслуживаемым (ремонтируемым) Объектом работ в объемах, указанных в Техническом задании (Приложение № 1).1.2. Привлечение Подрядчиком субподрядных организаций для выполнения работ (оказания услуг) возможно только с письменного согласия Заказчика при условии, что стоимость работ, выполняемых субподрядными организациями, не превышает 30 (тридцать) процентов от стоимости работ по договору, указанной в п. 2.1 Договора.

2. Цена договора2.1.Стоимость работ по договору составляет ________ р уб ._____ коп. (____________ р уб .____коп.), в том числе НДС 18% - ___________руб._____коп. (___________________ руб.____коп.).2.2.Стоимость работ, указанная в п. 2.1 договора, определяется на основании сметных расчетов (калькуляций) (Приложение №2), в соответствии с п. 3 ст. 709 ГК РФ подтвержденных Заказчиком.2.3.Указанная в пункте 2.1 Договора цена на Работы и услуги, определенные Договором, изменению не подлежит (за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2.4, 2.5 Договора).2.4.При возникновении необходимости в проведении дополнительных работ и превышении, в связи с этим, указанной в п. 2.1 настоящего договора цены, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения такой необходимости обязан письменно предупредить об этом Заказчика посредством факсимильной связи, обе стороны могут принять меры к обоснованному уточнению цены договора, подписав дополнительное соглашение, неотъемлемой частью которого будет являться подтвержденный Заказчиком сметный расчет (калькуляция) на выполнение дополнительных работ. Никакие устные соглашения юридической силы не имеют и при несоблюдении установленного порядка работы оплачиваются по цене, определенной в договоре.2.5.Если после подписания настоящего Договора уполномоченным на то государственным органом будут введены новые налоги и сборы и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика по исполнению настоящего договора, то договорная цена может быть соразмерно увеличена или уменьшена, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение.2.6. В стоимость работ по Договору включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по Договору.

1

3. Условия платежа

3.1. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком за фактически выполненные надлежащим образом, предусмотренные договором объёмы работ, подтвержденные «Актом сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после подписания Сторонами «Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)» путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Моментом оплаты признается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.3.2. Подрядчик в срок до 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику подлинники Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, содержащие обязательные реквизиты первичного документа, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», (Приложение № 5), и счета - фактуры, оформленного в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.3.3. Подрядчик обязан ежегодно до окончания срока действия Договора оформлять и направлять в адрес Заказчика акты сверки расчетов по Договору по состоянию на 31 марта, 30 июня, 31 октября и 31 декабря - не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем составления соответствующего акта сверки.Акт сверки по окончании срока действия Договора направляется Подрядчиком Заказчику в течение 10 календарных дней с момента исполнения всех обязательств по Договору.В течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки Заказчик обязан подписать акты сверки, скрепить печатью и направить Подрядчику.3.4. Опережение исполнения Календарного графика выполнения работ (Приложение № 3) не влечет за собой безусловную обязанность Заказчика оплатить выполнение работ сверх объема финансирования.

4. Сроки исполнения обязательств4.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные разделом 1 Договора, в следующие сроки:начало работ:____.____.20___г.окончание работ:___.___.20___г.с правом досрочного выполнения.4.2. Выполнение работ проводится согласно Календарному графику выполнения работ (Приложение № 3), согласованному Заказчиком и являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.Календарный график выполнения работ может быть изменен по взаимному согласию Сторон при изменении условий производства работ (изменение плана остановок МН, изменение сроков вывода в ремонт технологического оборудования МН и т.д.)4.3. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ и услуг не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении Срока выполнения Работ.

5. Обязательства сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить все работы в объёме и в сроки, предусмотренные данным договором. Выполнять работы согласно ГОСТ, ТУ, СНиП и иных нормативных актов, устанавливающих обязательные требования к порядку проведения работ данного вида и их результату. Сдать работы Заказчику в порядке, предусмотренном в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.5.1.2.В случаях возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих ход работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.5.1.3.Обеспечивать в период производства работ выполнение необходимых требований по обеспечению промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране

2

окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдение правил пожарной безопасности, технической эксплуатации энергоустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации энергоустановок потребителей, а также отраслевых нормативных документов. Подрядчик несет полную материальную ответственность за допущенные по его вине аварийные ситуации и возмещает затраты по их устранению, а в случае предъявления штрафных санкций контролирующими, инспектирующими органами за нарушение требований земельного, лесного, экологического, природоохранного законодательств, самостоятельно оплачивает их.5.1.4.В случае допущения нарушения норм экологической безопасности сообщить о происшедшем нарушении в природоохранные органы и Заказчику, и принять экстренные меры по их устранению.5.1.5.Оформить наряд-допуск для проведения работ на территории действующего объекта Заказчика и соблюдать требования регламентов, установленных Заказчиком.5.1.6. По окончании работ сделать отметки в паспортах на энергооборудование о проведенных работах, испытаниях и измерениях энергооборудования.5.1.7.До подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) предоставить два экземпляра исполнительной документации, оформленной в соответствии с И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», требованиями, указанными в Техническом задании, включая акты на скрытые работы и отчеты с протоколами испытаний и измерений электрооборудования.5.1.8. Подрядчик обязан к исполнению Договора привлекать Соисполнителей из числасубъектов малого и среднего предпринимательства не менее, чем на сумму в ___% отстоимости Договора.5.1.9. При подписании настоящего Договора Подрядчик предоставляет план привлечения Соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение № 7).5.1.10. По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе осуществить замену Соисполнителя - субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор, на другого Соисполнителя - субъекта малого и среднего предпринимательства, для чего направить Заказчику проект измененного Плана привлечения Соисполнителя - субъекта малого и среднего предпринимательства.5.1.11. Поставщик обязан в течение 1 (одного) дня со дня заключения договора с Соисполнителем из числа субъектов малого и среднего предпринимательства предоставить Заказчику сведения о заключении договора по форме Приложения № 6 и копию указанного договора.5.1.12. В случае привлечения субподрядных организаций для выполнения работ, Подрядчик обеспечивает координацию их деятельности, контроль качества и сроков выполняемых субподрядными организациями работ.5.1.13. Осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов. Вывезти в 5 (Пяти) дневный срок со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) принадлежащее ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и другое имущество.5.1.14. Устранять за свой счет недостатки и дефекты в выполненных работах, выявленные Заказчиком в сроки, установленные соответствующим уведомлением, предписанием или актом. В случае отказа Подрядчика от устранения вышеуказанных недостатков и дефектов Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции, указанные в п. 7.2.5 настоящего Договора, и привлечь к устранению дефектов сторонние организации.5.1.15. Немедленно извещать Заказчика и, до поступления от него указаний, приостановить работы при обнаружении:- непригодности или недоброкачественности представленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации.

3

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.2. Заказчик обязан:5.2.1. Передать Подрядчику объект для выполнения работ и необходимую документацию до начала производства работ.5.2.2. Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.5.2.3. Подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ при отсутствии замечаний.5.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора как полностью, так и частично в одностороннем внесудебном порядке путем направления Подрядчику письменного уведомления о расторжении.5.2.5. При расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязан оплатить работы выполненные Подрядчиком и принятые по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

6. Принятие Подрядчиком условий ДоговораПодрядчик, подтверждает, что:

6.1. Не ограничиваясь требованиями Конкурсной документации Заказчика, именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами и Регламентами Заказчика.6.2. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ. Подрядчик тщательно изучил все Регламенты Заказчика и подтверждает готовность неукоснительного их соблюдения в полном объеме предъявляемых Заказчиком требований.6.3. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по Договору.6.4. Подрядчик предоставил в рамках конкурсной документации все необходимые документы, подтверждающие квалификационные требования, предъявляемые к Подрядчику, изложенные в Техническом задании (Приложение №1).6.5. Выполнение работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, ПТЭТЭ, РД- 34.45-51.300-97 "Объемы и нормы испытаний электрооборудования", РД-29.020.00-КТН- 087-10 "Положение о системе технического обслуживания и ремонта электротехнического оборудования магистральных нефтепроводов на давление до 10 МПа.

7. Ответственность сторон7.1.Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.7.2. В случае задержки Подрядчиком сроков выполнения работ установленных в п.4.1; п.4.2 Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от совокупной стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.7.3. Ответственность Подрядчика за недостатки (дефекты) должна быть подтверждена актом о выявленных дефектах, подписанным Сторонами, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.7.4. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.7.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных дефектах, не устранит недостатки (дефекты), указанные в данном Акте, то Заказчик вправе взыскать пени в размере 0,1 % от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день задержки, а в случае привлечения Заказчиком для устранения брака сторонней организации - 100 % стоимости работ по устранению дефектов и неустойку в размере 10 % от этой стоимости на

4

основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов).7.6. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результатов работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.7.7. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков (дефектов).7.8. В случае нарушения Подрядчиком сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от совокупной стоимости работ, документы на которые не были представлены, за каждый день просрочки.7.9.Подрядчик несет полную материальную ответственность за допущенные по его вине аварийные ситуации и возмещает затраты по их устранению и все понесенные убытки третьей стороне.7.10.Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.7.11.Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные последнему при возникновении судебных разбирательств по поводу представления Заказчику ненадлежащим образом оформленной бухгалтерской документации, а также возмещает ущерб по не принятым к вычету из бюджета суммам НДС.7.12. Датой получения доходов в виде пени/штрафа за нарушение условий договорных обязательств Стороны считают дату надлежащим образом оформленного платежного поручения виновной стороны в пользу стороны, чье право нарушено, на сумму предъявленных и принятых виновной Стороной пеней/штрафов за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба.7.13. Требование об уплате пеней, процентов, штрафов должно быть оформлено в письменном виде с соблюдением претензионного порядка.7.14. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, а также, издания обязательных актов органов государственной власти или местного самоуправления, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обязательства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право отказаться от исполнения настоящего договора, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.7.15. Достаточным подтверждением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) будут служить справки, выдаваемые компетентными органами государственной власти.17.16. В случае неисполнения условия о привлечении к исполнению Договора Соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 300 ООО (триста тысяч) рублей.27.17. В случае нарушения Подрядчиком срока предоставления сведений о заключении договора с Соисполнителем по форме Приложения № 6 Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 300 ООО (триста тысяч) рублей.

1,2 Пункт применяется при заключении Договора при привлечении в качестве Соисполнителей организации из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

5

8. Порядок разрешения споров8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен для сторон. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) дней с момента ее получения.8.2. При неурегулировании споров в порядке, установленном п.8.1 настоящего Договора, спор передается на разрешение Арбитражного суда по месту нахождения Заказчика.

9. Порядок изменения и дополнения договора9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями обеими Сторонами.9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе Заказчика с обязательным уведомлением Подрядчика за 10 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.9.3. Заказчик обязан принять и оплатить выполненную до момента расторжения Договора часть работ в течение 10 (десяти) дней с момента подписания сторонами акта сдачи- приемки выполненных работ (оказанных услуг) с указанием в нем фактического объема выполненных работ и их стоимости.

10. Прочие условия10.1.Срок гарантии на выполненные работы устанавливается продолжительностью ___месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).10.2.Если в период гарантийного срока при эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.Ю.З.Ущерб, нанесенный в результате производства работ третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.10.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.10.5. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в двухнедельный срок сообщить друг другу о происшедших изменениях.

10.6. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения сторонами принятых на себя обязательств в полном объеме.10.7. Подрядчикомпредоставлена Заказчику информация по форме Приложения № 4 к настоящему Договору (образец заполнения размещен в сети Интернет по адресу: http://www.transneft.ru/customers/237/) о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих документов Подрядчик обязуется представлять Заказчику по форме Приложения №4 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего договора, если изменения в ней произошли до заключения настоящего договора.10.8. Если какие-либо поля формы Приложения № 4 к настоящему Договору (кроме полей, которые не могут быть заполнены в отношении физических лиц (например, ОГРН), юридических лиц (например, место жительства) или «Номер и дата заключения договора» в

6

http://www.transneft.ru/customers/237/

редакции данных о цепочке собственников, предоставленной до заключения договора) не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.10.9. Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 10 (десять) календарных дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.10.10. Подрядчик согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Подрядчиком информации по форме Приложения № 4 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Подрядчик, предоставляя Заказчику информацию по форме Приложения №4 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, а также хранение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение и обработку в информационных системах и/или без их использования другой Стороной и указанными органами государственной власти, как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены (будут получены).10.11. Условия, изложенные в пунктах 10.7 - 10.10, являются существенными.

10.12. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 10.14 настоящего Договора.

10.13. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.

10.14. Не считается разглашением условий Договора сообщение части его условий Субподрядным организациям, государственным органам власти, органам местного самоуправления, а также иным органам и организациям, в соответствии с действующим законодательством.

11. Приложения к Договору

11.1. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

11.2. Договору и его Приложения являются взаимодополняющими.

11.3. Перечень приложений к Договору:

Приложение № 1. Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию (текущему ремонту);

Приложение № 2. Сметные расчеты (калькуляции) на выполнение работ по техническому обслуживанию (текущему ремонту);

Приложение № 3. Календарный график на выполнение работ по техническому обслуживанию (текущему ремонту);

7

Приложение № 4. Сведения о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей-физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы контрагента;

Приложение № 5. Форма акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

Приложение № 6. Форма Сведения о заключении договора с Соисполнителем из числа субъектов малого и среднего предпринимательства для исполнения договора.

Приложение № 7. План привлечения Соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства к исполнению договора.

12. Адреса и реквизиты сторон ЗАКАЗЧИК:Наименование организации:

Адрес местонахождения:__________________Почтовый адрес и фактический адрес:

Банковские реквизиты:__________________

ПОДРЯДЧИК:Наименование организации:

Адрес местонахождения:__________________Почтовый адрес и фактический адрес:

Банковские реквизиты:__________________

ПОЛУЧАТЕЛИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:_______________________ районное нефтепроводное управление (_____ РНУ), филиал

Почтовый адрес и фактический адрес:__________________ _ тел./факс (____ )__________

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Приложение №1 к договору от №

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Главный энергетик ОСТ Главный инженер РНУ

« » 201 г. « »_________ 201 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № _____________на проведение работ по техническому обслуживанию (текущему ремонту)

Объект__________________

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик РНУ

«____ >•__________201__ г.

Разработал:

Инженер ОГЭ РНУ

201 г.

Г.

201 г.

Приложение №1.1. к техническому заданию №

ОСТСтруктурное подразделение

"Утверждаю" Главный инженер РНУ

201 г.

Дефектная ведомостьНомер

документаДата

составления

о выявленных дефектах по текущему ремонту: (наименование, местонахождение объекта), инв.№__

№п/п

Наименование дефектов Ед. изм. Кол-воПримечание

(перечень работ необходимых для устранения дефектов)

Главный энергетик РНУ ___________(подпись) (расшифровка)

Начальник участка ___________

(подпись) (расшифровка)

Инженер-энергетик ___________

(подпись) (расшифровка)

Начальник станции (ПСП) ___________(подпись) (расшифровка)

Требования к выполнению работ по____________________

1. Продолжительность работ по техническому обслуживанию (текущему ремонту)

Начало:___________________ Окончание:________________

2. Требования к подрядной организации

3. Объем работ по техническому обслуживанию (текущему ремонту)№п/п

НаименованиеНПО

Объем работ по техническому обслуживанию (текущему ремонту)

Наименование нормативного документа

1

При проведении работ по техническому обслуживанию (текущему ремонту) использовать следующие материалы и комплектующие:

4. Требования к срокам выполнения, количеству и форме заключений:4.1. Работы выполнить не позднее указанного выше срока. Гарантийные обязательства на

выполненные работы составляют____ месяцев со дня выполнения работ.4.2. После проведения технического обслуживания (текущего ремонта) Подрядчик обязан

предоставить Заказчику технический отчет о проведенных работах и акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) в количестве 2 экз. на бумаге.

Технический отчет о проведенных работах должен содержать:- технический акт приема-передачи оборудования- перечень используемых приборов с копиями свидетельств о поверке, калибровке- сведения о составе специалистов с приложениями копий удостоверений и свидетельств о

квалификации- фотоматериалы по этапам работ

Предварительный технический отчет о проведенных работах передается Заказчику в течение 1 рабочего дня после завершения этапа работ.

Окончательный технический отчет о проведенных работах передается Заказчику в течение 15 календарных дней после окончания работ для проверки и утверждения.

4.3 Работы производить в соответствии с нормативными документами:- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей;- Правилами устройства электроустановок;- Положением о системе технического обслуживания и ремонта электроустановок- магистральных нефтепроводов (РД-29.020.00-КТН-087-10);- Положение о диагностировании, порядке технического освидетельствования и

продления срока службы энергоустановок нефтеперекачивающих станций магистральных нефтепроводов. (РД-75.200.00-КТН-079-12)

- Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТРМ-016-2001;

- Заводских инструкций, технических описаний и инструкций по эксплуатации и т.д.

5. Объекты проведения работ

6. При проведении работ по техническому обслуживанию (текущему ремонту) необходимо предусмотреть следующее:

6.1. Подготовительные работы:Подготовить паспорта, эксплуатационные и заводские инструкции на электрооборудование, исполнительные схемы (выполняет заказчик)Подготовить испытательные устройства, измерительные приборы, инструмент, (выполняет подрядчик)

6.2. Условия проведения работ:

- Работы производить по утверждённой и согласованной с заказчиком программе и календарному графику работ.

- Работы производить по наряду-допуску или распоряжению.- При возникновении аварийной ситуации прекратить работы и вывести людей из

опасной зоны.6.3. Последовательность проведения работ:

- Получить разрешение на производство работ.Провести необходимые переключения оперативным персоналом.

- Оформить ежедневный допуск к производству работ.- Принять меры против возможного воздействия проверяемого устройства на другие

устройства находящиеся в работе.6.4. Включение оборудования после обслуживания (ремонта):

- Произвести совместную комплексную проверку представителями подрядной организации и организации заказчика.При удовлетворительных результатах испытаний и измерений, после составления акта выполненных работ подрядной организацией ввести оборудование в работу.

Приложение №1.1. Дефектная ведомость (в случае проведения текущего ремонтаэнергооборудования)

Подписи специалистов ОГЭ:

К ал ен д ар н ы й граф и к вы п олн ен и я работ по на объектах О С Т ______________ в 20____ году

Приложение № 3 к договору № ___ 201 г

№п/п

Статья затрат Наименованиеработ

Ед. юм. Объект Филиал Выполнение работ (физ.объемы) Стоимость работ, руб. без ИДСянв фев мар a tip май 1ПОН ИЮ л авг 20 ноя 20

] 2 4 7 8 9 10 11 12 13 1А 15 16 17 18 19 7,0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

ПОДРЯДЧИК: З А К А З Ч И К :

Генеральный директор О С Т

Приложение №4 к договору от__________ №__________

Сведения о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей-физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы контрагента

(наименование общества, представляющего информацию)

2 1-

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

Договор (реквизиты , предмет, цена, срок действия и ины е сущ ественные

условия)*

№

п/п

И нф орм ация о цепочке собственников контрагента, вклю чая бенеф ициаров (в том числе, конечны х)

И Н Н ОГРН Наименованиеорганизации

КодОКВЭД

Фамилия,Имя,

Отчестворуководите

ля

серия и номер

документа, удостоверяю

сдего личность

руководител я

Ns и дата предметдоговора

цена (млн. руб)

срокдействия

иныесущественные

условияИНН ОГРН

Н аименование/ФИО

Адресрегистрации

серия и номер документа,

удостоверяю щ его личность

(для физического

лица)

Руководитель / участник / акционер /

бенеф ициар

И н ф о р м а ц и я о подтверж даю щ и х

докум ентах (наим енование,

рекви зиты и т.д.)

1. 1.1

1.1.1

1.1.21.1.3

1.1.3.11.1.3.1

1.21.2.11.2.21.2.3

1.3

1.4

2. 2.1

1* Примечание: 1.1,1.2 и т.д. - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня)

1.1.2,1.2.1,1.2.2 и т.д. - собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня) и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1)

Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащиеся в настоящем документе, на их раскрытие путем их предоставления Заказчику, а также последним в органы государственной власти

ПОДРЯДЧИК:м.п.

Форма АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) сторонними организациями

Приложение №5 к договору о т ______________№.

г. 20 г.

Настоящий АКТ составлен между.

.(Исполнитель)

в том, что на основании Договора №

по доп. соглашению № _____________

специалистами_____________________

от

от

„(Заказчик)

20 г.

20 г.

с « 20 г. по «(исполнитель)

__________ 20____г. выполнены следующие работы (оказаны

услуги):

№ Наименование работ Единицаизмерения

Выполнено работ (оказано услуг)

кол-во цена за ед., руб.

стоимость,руб.

1 2 3 4 5 61.

ВСЕГО по акту

НДС 18 %ВСЕГО по акту с учетом НДС

От ЗаказчикаДолжность_________________Ф.И.О. _____________________

Подпись____________________М.П.

От ИсполнителяДолжность__________________Ф.И.О.______________________

Подпись____________________М.П.

к договору от №_______

Приложение № 6_____ 201

Сведения о заключении договора с Соисполнителем из числа субъектов малого исреднего предпринимательства

для исполнения договора о т___________ 201__ №___________

1 Соисполнитель - субъект малого и среднего предпринимательства

1.1Наименование, фирменное наименование (при наличии) - для юр.лица

1.2

Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства -для индивидуального предпринимателя

1.3 Место нахождения (для юридического лица)

1.4 Почтовый адрес

1.5 ИНН1.6 Номер контактного телефона1.7 Адрес электронной почты2 Данные договора

2.1 № договора2.2 Дата заключения

2.3

Предмет договора, с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг

2.4 Цена договора с НДС2.5 Валюта договора

3 Дополнительная информация

ПоставщикПодрядчик: Должность _________________ФИОДата:________________

М.П.

к договору от №_______

Приложение № 7_____ 201

План привлечения Соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства к исполнению договора от 201 №

№

пп

Соисполнит* среднего п

5ль - субъект малого и эед п р и н и мательства

Предмет договора,с указанием количества поставляем

ого им товара, объема

выполняем ых им работ,

оказываем ых им услуг

Место, условия и

сроки (периоды

)поставки товара,

выполнен ия работ, оказания

услуг

Цена догово

ра с НДС

Валютадогово

ра

Наименовани е, фирменное наименовани

е (при наличии)-

для юр.лица, Фамилия,

имя, отчество (при наличии),

паспортные данные,

место жительства -

ДЛЯ

индивидуального

предпринимателя

Место нахождени

я (для юридическ ого лица), почтовый

адрес.

Контакты:Номер

контактного

телефона, Адрес

элекгронн ой почты

123

...Всего - - -

Подрядчик: Должность_____________________ ФИОДата:________________

М.П.

СОГЛАСОВАНО:Заказчик: Должность_____________________ ФИОДата:________________

М.П.

Приложение №1 к договору от №

УТВЕРЖу ^Ю :

Главный инженер ЦБПО

И. С. Андриец

2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕна проведение работ по текущему ремонту

Объект: текущий ремонт РУНН КТП-2х1000кВа

0BAHU:

Главный энергетик ЦБ^О

е/ и . Борзов

« с Ж » 2016 г.

Разработал:

Мастер СГЭ ЦБПО

_Д. А. Невежин

» ST 2016 г.

г. Новокуйбышевск

2016 г.

Требования к выполнению работ по текущему ремонту РУНН КТП-2х1000кВА

1. Продолжительность работ по текущему ремонтуНачало: 01.10.2016 года Окончание: 30.10.2016 года

2. Требования к подрядной организации- наличие опыта работы по техническому обслуживанию, ремонту и измерениям и

испытаниям энергетического оборудования:- наличие свидетельства о регистрации в СРО согласно Ф3-315 «О саморегулируемых

организациях» с допуском к выполняемым работам;- наличие аттестованного квалифицированного персонала;- наличие электролаборатории с действующим свидетельством о регистрации в

Ростехнадзоре с перечнем методик разрешенных испытаний и измерений;- наличие испытанных защитных средств, соответствующих характеру работ;- наличие документов, подтверждающих обеспеченность квалифицированным персоналом

по заявленному виду работ, имеющим необходимый трудовой стаж, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (дипломы, удостоверения, свидетельства, решения комиссий о присвоении квалификационного разряда);

3. Объем работ по текущему ремонту№

п/пНаименование Объем работ по текущему ремонту Наименование

нормативного документа1 РУНН-2х1000кВа 1с.ш,

2с.ш.Общие работы:Контроль технического состояния -Частичная разборка аппаратов -Чистка, промывка и сушка деталей -Выявление дефектных узлов и деталей, их ремонт или замена -Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей -Проверка и регулировка плотности (зазора) и одновременности включения соответствующих групп контактов -Замена сигнальных ламп и ремонт их арматурыПроверка и замена изоляторов -Проверка целостности и замена элементов сопротивления-Проверка исправности дугогасительных камер и перегородок, при необходимости их ремонт-Проверка и восстановление проходных изоляционных втулок и изоляции выводных концов-Ремонт или замена катушек электромагнитов и обмоток различного назначения-Восстановление изоляционного покрытия, ремонт деталей и механизмов аппаратов -Работы в соответствии с особенностями конструктивного исполнения -Проверка состояния предохранителей и плавких вставокДля автоматов, магнитных пускателей и контакторов:-Проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контактов-Регулировка одновременности включения по фазам и величины зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами-Проверка главных, вспомогательных и искрогасительных контактов и

п. 8.10.4, п. 8.15.4, п. РД-29.020.00-КТН-087- 10, ПТЭЭП глава 1.8 .

необходимая замена-Испытание действия защиты от источников тока-Проверка действия и регулировка механизма теплового реле, электромеханического привода, расцепителей перегрузки и короткого замыканияВосстановление диспетчерских обозначенийРазработка однолинейной схемы

При проведении работ по техническому обслуживанию (текущему ремонту) использовать следующие материалы и комплектующие: в соответствии с дефектной ведомостью.

4. Требования к срокам выполнения, количеству и форме заключений:4.1.Работы выполнить не позднее указанного выше срока. Гарантийные обязательства на

выполненные работы составляют 12 месяцев со дня выполнения работ.4.2.После проведения текущего ремонта Подрядчик обязан предоставить Заказчику

технический отчет о проведенных работах и акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) в количестве 2 экз. на бумаге.Технический отчет о проведенных работах должен содержать:- технический акт приема-передачи оборудования- перечень используемых приборов с копиями свидетельств о поверке, калибровке- сведения о составе специалистов с приложениями копий удостоверений и свидетельств о

квалификации- фотоматериалы по этапам работПредварительный технический отчет о проведенных работах передается Заказчику в течение 1 рабочего дня после завершения этапа работ.Окончательный технический отчет о проведенных работах передается Заказчику в течение 15 календарных дней после окончания работ для проверки и утверждения.

4.3 Работы производить в соответствии с нормативными документами:- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей;- Правилами устройства электроустановок;- Положением о системе технического обслуживания и ремонта электроустановок- магистральных нефтепроводов (РД-29.020.00-КТН-087-10);- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТЭЭ;- Заводских инструкций, технических описаний и инструкций по эксплуатации и т.д.

5. Объекты проведения работ№

п/пНаименование Напряжение Место

установкиКол-во

отходящихприсоедине

ний

Маркакоммутацион

ныхаппаратовотходящих

линий

Марка коммутацион

ных аппаратов ввод №1, №2, СВ

1 РУНН-2х1000кВа 0,4кВ РМЦКТП-2х1000кВа 18 ВА 51-39- 9 шт

ВА 52-35- 9штВА 52-43 -2 шт ВА 51-41- 1шт

№п/п

Тип Заводской№

Годизготовления

Присоединенаямощность

Кол-вошкафов

1 с.ш.2КТПСП-1000/10/0,4- 973 58-5328 2005

412 кВт 2

2 с.ш. 500кВт 3

6. При проведении работ по техническому обслуживанию (текущему ремонту) необходимо предусмотреть следующее:

6.1. Подготовительные работы:Подготовить паспорта, эксплуатационные и заводские инструкции наэлектрооборудование, исполнительные схемы (выполняет заказчик)Подготовить испытательные устройства, измерительные приборы, инструмент, (выполняет подрядчик)

6.2. Условия проведения работ:- Работы производить по утверждённой и согласованной с заказчиком программе и

календарному графику работ.- Работы производить по наряду-допуску или распоряжению.- При возникновении аварийной ситуации прекратить работы и вывести людей из

опасной зоны.6.3. Последовательность проведения работ:

- Получить разрешение на производство работ.Провести необходимые переключения оперативным персоналом.Оформить ежедневный допуск к производству работ.Принять меры против возможного воздействия проверяемого устройства на другие устройства находящиеся в работе.

6.4. Включение оборудования после обслуживания (ремонта):Произвести совместную комплексную проверку представителями подрядной организации и организации заказчика.При удовлетворительных результатах испытаний и измерений, после составления акта выполненных работ подрядной организацией ввести оборудование в работу.

Приложение №1.1. Дефектная ведомость

Разработал: Мастер СГЭ Д. А. Невежин

АО "Транснефть-Приволга" СГЭ ЦБПОструктурное подразделение

Форма № 02-ТР (ОАО)

верждаю:1Жб@ЩБПО

И. С. Андриец \ / 2016г.

Дефектная ведомость от 20.01.2016 г.

Текущий ремонт РУНН КТП-2х1000кВа 1,2с.ш.

Инв. номер 58-5328 Введен в эксплуатацию в 2005 г. текущий ремонт не проводился

По состоянию на " 20 " января 2016г.

Комиссия в составе:Главный энергетик ЦБПО Борзов Е. Н.. мастер СГЭ Невежин Д. А., лектоомонтер СГЭ Тюпов В. В. произвели осмотр

№пп

Наименование объекта (здания, сооружения, прочих объектов основных средств, оборудования, конструктивных

элементов) с указанием места расположения/установки

Ед. изм. Кол-во

Результаты обследования (техническое состояние

и методы реставрации/ремонта)

Нормативный документ, обосновывающий необходимость

проведения текущего ремонта (Технические нормы и правила.

Регламенты ОАО АК Транснефть", АО 'Транснефть-Приволга", пр. документы, регламентирующие

порядок эксплуатации и ремонта)

1 2 3 4 5 6

1 РУНН 2КТПСП-1000/10/0.4- 973 шт 21 Ревизия автоматических выключателей

п. 8.10.4, п. 8.15.4, п. РД- 29.020.00-КТН-087-10, ПТЭЭП.

2 РУНН 2КТПСП-1000/10/0.4- 973 шт 4Мелкий ремонт корпуса сборки и запоров (при необходимости замена)

п. 8.10.4, п. 8.15.4, п. РД- 29.020.00-КТН-087-10, ПТЭЭП.

3 РУНН 2КТПСП-1000/10/0.4- 973 шт 21 Проверка правильности соединений по фазам

п. 8.10.4, п. 8.15.4, п. РД- 29.020.00-КТН-087-10, ПТЭЭП.

4 РУНН 2КТПСП-1000/10/0.4- 973 шт 21Проверка состояния концевых заделок кабелей, проводов(при необходимости замена)

п. 8.10.4, п. 8.15.4, п. РД- 29.020.00-КТН-087-10, ПТЭЭП.

5 РУНН 2КТПСП-1000/10/0,4- 973 шт 21Проверка правильности положения автомата в крайних положениях

п. 8.10.4, п. 8.15.4, п. РД- 29.020.00-КТН-087-10, ПТЭЭП.

6 РУНН 2КТПСП-1000/10/0.4- 973 шт 21Проверка и ремонт вторичных цепей коммутации и световой сигнализации

п. 8.10.4, п. 8.15.4, п. РД- 29.020.00-КТН-087-10, ПТЭЭП.

7 РУНН 2КТПСП-1000/10/0.4- 973 шт 21 Проверка работы приводов или рычагов тяги

п. 8.10.4, п. 8.15.4, п. РД- 29.020.00-КТН-087-10, ПТЭЭП.

8 РУНН 2КТПСП-1000/10/0.4- 973 шт 21Ремонт или замена, при необходимости, отдельных аппаратов

п. 8.10.4, п. 8.15.4, п. РД- 29.020.00-КТН-087-10, ПТЭЭП.

9 РУНН 2КТПСП-1000/10/0.4- 973 шт 21

Проверка состояния и ремонт ошиновки и электропроводки, подтяжки всех креплений и выводов

п. 8.10.4, п. 8.15.4, п. РД- 29.020.00-КТН-087-10, ПТЭЭП.

10 РУНН 2КТПСП-1000/10/0.4- 973 шт 50 Проверка состояния изолятор при необходимости проверка

п. 8.10.4, п. 8.15.4, п. РД- 29.020.00-КТН-087-10, ПТЭЭП.

11 РУНН 2КТПСП-1000/10/0.4- 973 шт 21Проверка при необходимости замена щитовых приборов

п. 8.10.4, п. 8.15.4, п. РД- 29.020.00-КТН-087-10, ПТЭЭП.

12 РУНН 2КТПСП-1000/10/0.4- 973 шт 40Восстановление световой сигнализации

п. 8.10.4, п. 8.15.4, п. РД- 29.020.00-КТН-087-10, ПТЭЭП.

13 РУНН 2КТПСП-1000/10/0.4- 973 шт 21Восстановление диспетчерских обозначений

п. 8.10.4, п. 8.15.4, п. РД- 29.020.00-KTH-087-10, ПТЭЭП.

14 РУНН 2КТПСП-1000/10/0.4- 973 шт 1Окраска панелей при необходимости

п. 8.10.4, п. 8.15.4, п. РД- 29.020.00-KTH-087-10, ПТЭЭП.

15 РУНН 2КТПСП-1000/10/0.4- 973 шт 1 Проверка защит "АВР"п. 8.10.4, п. 8.15.4, п. РД- 29.020.00-KTH-087-10, ПТЭЭП.

16 РУНН 2КТПСП-1000/10/0,4- 973 шт 1 Проверка защит "ВНР” п. 8.10.4, п. 8.15.4, п. РД- 29.020.00-KTH-087-10. ПТЭЭП.

17 РУНН 2КТПСП-1000/10/0,4- 973 шт 2 Проверка защит ввода №1, №2п. 8.10.4, п. 8.15.4, п. РД- 29.020.00-КТН-087-10, ПТЭЭП.

18 РУНН 2КТПСП-1000/10/0.4- 973 шт 1Разработка и утверждение однолинейной схемы

ПТЭЭП глава 1.8.

Дефектная ведомость составлена для обоснования потребности в приобретении материалов для текущего ремонта. Не является первичным документом.Подписи:

Главный энергетик ЦБПО

Мастер СГЭ

Электромонтер СГЭ

Борзов Е. Н. (расшифровка)

Невежин Д. А.(расшифровка)

Тюпов В. В.(расшифровка)

Documents

Г€¦ · 446200, Самарская обл., г. Ново^йбышевск, ул. Шоссейная, 8 5.3 Срок поставки, выполнения работ, оказания