اللياسة مصنعية عقدــــــــــــ

... وبعد ، الله رسول على والسالم والصالة لله الحمد:- من كل مدينة............... بين في االتفاق بتاريخ........... تم فإنه

البطاقة.................. المكرم.......................... رقم أ- الصك ذات لألرض المالك تاريخها............. مصدرها.............. وهو بعد فيما إليه بحي........... ويشار رقم............ وتاريخ................ الواقعة

المالك. أو األول بالطرف

و ....... الرمز ............................... ص.ب مؤسسة/شركة المقاول ب-

........ هاتف.................. فاكس............... ويمثلها البريدي ................... رقم التفويض المكرم/ ................................. بموجب

. المقاول أو الثاني بالطرف بعد فيما إليه وتاريخ.................... ويشار

يلي:- ما على الشرعية أهليتهما بكامل وهما التمهيد:-

رقم.......... وتاريخ.............. إلقامة ترخيص على حاصل األول الطرف أن حيث بأعمال للقيام مقاول تكليف في ويرغب بعاليه إليها المشار األرض على مشروع

العقد مستندات جميع على الثاني الطرف أطلع فقد ( عليه اللياسة ) مصنيعة البنود وفق األعمال بهذه للقيام التام استعداده وأبدى المشروع موقع وكذلك

التالية:-. العقد من يتجزأ ال جزء أعاله جاء وما التمهيد يعتبر.1 مشروع مسطحات لجميع اللياسة مصنعية الثاني الطرف عمل نطاق يكون.2

والخارجية. الداخلية األول الطرف

األعمال تنفيذ في الخبرة ذات والعمالة الفنين بإحضار الثاني الطرف يلتزم.3 بشؤونهم يتعلق ما وكل ومصروفاتهم النظامية مسؤوليتهم وتكون أعاله الواردة

. الثاني الطرف على

بند في الواردة العقد مستندات حسب المنفذة األعمال جميع تكون أن يلزم.4 حسب تكون أن فيلزم المطلوبة لألعمال مواصفات وجود عدم حالة وفي ،22 رقم

. السعودية اإلسكان و العامة األشغال مواصفات

الطرف فيلتزم4 رقم البند في جاء لما الثاني الطرف مخالفة حالة في.5 الناتجة التكاليف كافة وتحمل الخاص حسابه على المخالفة األعمال بإزالة الثاني

. المخالفة هذه عن

األعمال لتنفيذ الالزمة واألالت المعدات جميع بتوريد الثاني الطرف يلتزم.6. عليها المتفق

بقايا من المشروع وتنظيف المخلفات كافة بإزالة الثاني الطرف يلتزم.7 عمله المقاول أو األول الطرف إلى العقد نهاية في المشروع وتسليم بأول أوال التالي خاليا األعمال. وبقايا المخالفات هذه من ونظيفا

الثاني الطرف يكون.8 للموقع المورده العينات أو المواد فحص عن مسؤوال األول الطرف ومواصفات لشروط مطابقتها من للتأكد

لمدة بها قام التي أعماله بضمان الثاني الطرف : يلتزم الضمان.9 لألعمال األول الطرف استالم تاريخ من ................ شهر

المشروع وتسليم األعمال كافة بإنهاء الثاني الطرف : يلتزم التنفيذ مدة.10 ( أو العقد هذا ) توقيع □ تاريخ من .......... شهر أقصاها مدة في األول للطرف

( . األول الطرف من الموقع استالم محضر ) توقيع □

معارضة % دون20 بنسبة العقد أعمال نقصان أو زيادة األول للطرف يجوز.11 لقاء الطرفين بين المحاسبة وتكون الثاني، الطرف من بالتعويض مطالبة أو

كان إذا والتناسب بالنسبة أو عليها، المتفق األسعار فئات حسب النقص أو الزيادةبالمقطوعية. العقد

وجود حالة ( وفي السعودية العربية ) المملكة ألنظمة العقد هذا يخضع.12 حله فيتم الطرفين بين الله سمح ال خالف إلى:- الخالف فيحال ذلك تعذر وإذا وديا

o.التحكيم

oالمشروع. به يوجد الذي البلد في الشرعية المحاكم

الثاني الطرف شروع قبل إنشائي غير تعديل أي إجراء األول للطرف يجوز.13 حساب على فتكون للعمل الثاني الطرف تنفيذ بعد التعديالت األعمال. أما بتنفيذ

األول. الطرف

فيلزم فنية حسابات تتطلب األول الطرف يطلبها التي التعديالت كانت إذا.14. معتمد هندسي مكتب من وموقعة مكتوبة التعديالت هذه تكون أن

يلي:- بما األول الطرف يلتزم.15

oالمخططات من بنسخة الثاني الطرف تزويد .

oاألمر لزم إذا الحكومية الدوائر ومراجعة للبناء الالزمة التراخيص .

oللموقع المؤقتة الكهرباء .

oللموقع المياه تكاليف .

oعلى االتفاق تم ما ماعدا ، للمشروع الموردة البناء مواد جميع قيمة دفع . العقد هذا في خالفة

قبل النظر عن حجبه أو عمل أو مرحلة أي تغطية الثاني للطرف يجوز ال.16 قبل األول الطرف إشعار الثاني الطرف وعلى ، يمثله من أو األول الطرف موافقة

. الالزمين والقياس الفحص إلجراء تغطيتها يتم سوف التي باألعمال كافية فترة

المتفق الدفعات حسب الثاني الطرف أتعاب بدفع األول الطرف يلتزم.17 فتضاف الدفع عن األول الطرف تأخر حالة وفي ، تأخير دون موعدها وفي عليها ، التأخير مدة طول من الثاني الطرف تضرر إذا أما ، العقد مدة إلى التأخير مدة

من شهر قبل بذلك المالك إشعار بعد العمل عن التوقف الثاني للطرف يحق عندهاوجد. إن بالضرار األول الطرف على والرجوع التوقف

األتعاب:-.18

oداخلية لياسة مصنعية المربع المتر سعر والسور واألسقف للحوائط شامال:-............... ريال

oإلى تحتاج التي ) المسطحات خارجية لياسة مصنعية المربع المتر سعر ( :-................. ريال فقط سقاالت

الدفعات:-.19 بموجب أعاله الواردة األسعار حسب الثاني الطرف أتعاب إجمالي تقدير تم

أدناه. النسب قيمة لحساب وذلك )..........( ريال، وقدره مبلغ المخططات

%.5 العقد توقيع عند مقدمة دفعة- العلوية والمالحق السطح في السترة لياسة من االنتهاء % عند10 دفعة-

األول. الدور مستوى إلى الداخل ومن الخارج من الدرج وبيت

مستوى إلى والدرج األول الدور لياسة كامل من االنتهاء % بعد20 دفعة-األرضي. الدور

األرضي. الدور لياسة كامل من االنتهاء % بعد20 دفعة-واجهة. % لكل10 بمعدل الواجهات لياسة من االنتهاء % بعد40 دفعة- كافة وإكمال الخارجية والمالحق السور لياسة من االنتهاء % بعد5 دفعة-

النهائي. التمتير وإجراء المخلفات وإزالة األعمال

والتمتير:- القياس.20 العقد نهاية في الطبيعة على القياس هو الثاني الطرف أتعاب صافي في المعتمد

مايلي:- اعتبار مع

التمتير. مسطحات ضمن من والكرانيش البروزات تحتسب أ-جدران:- لها ليس والتي األسقف في التي الفتحات أو النوافذ أو األبواب ب-

oفاضي(. )الفاضي مساحتها بلغت مهما التمتير من تخصم

oمساحتها. بلغت مهما الثاني للطرف وتحسب ، التمتير من تخصم ال

oعن زادت وإذا ، الثاني للطرف فتحسب أقل أو مربع متر بمساحة كانت إذا التمتير. من فتخصم ذلك

خصمت وإذا الجوانب تمتير يتم فال التمتير ضمن من الفتحة حسبت مالحظة: إذاالجوانب. تمتير فيتم التمتير من الفتحة

تمتير عند فيلزم السور جدار مع مشتركة خارجية مالحق وجود حالة في ج- ومرة كسور )مرة مرتين الملحق جدار لياسة تمتير عدم مالحظة ، السور لياسةللملحق(. كجدار

التأخير:- غرامة.21 العقد هذا في عليها المتفق المدة خالل العمل تسليم عن الثاني الطرف تأخر إذا

يلي:- بما تقدر تراكمية مالية غرامة فيتحمل

ريال50- األول. األسبوع في يوميا ريال100- الثاني. األسبوع في يوميا ريال150- الثالث. األسبوع في يوميا ريال200- الرابع. األسبوع في يوميا

إجمالي % من10 عن التأخير غرامات إجمالي تزيد ال أن بشرط بعده لما وهكذا من االنتهاء يتم ولم العقد قيمة % من10 الغرامات بلوغ حالة في أما العقد قيمة

حساب على األعمال باقي وإكمال العمل سحب األول للطرف فيحق المشروع، على والرجوع األعمال سحب تاريخ من شهر قبل بذلك إشعاره بعد الثاني الطرف

إن بالضرر الثاني الطرف عن العدول إما الطرفين باتفاق يجوز بأنه وجد. علما أال بشرط أعاله جاء ما حسب الثاني الطرف على بالخصم واالكتفاء السحب قرار ومحاسبة العقد فسخ أو ، العقد قيمة إجمالي % من20 عن الخصم قيمة تزيد

بين الحسابات وتصفية الالزمة المقاصة وإجراء أعماله على الثاني الطرف. الطرفين

التطبيق في األولوية فتكون العقد مستندات بين تعارض وجود حالة في.22التالي:- الترتيب حسب

( .22 بند إلى1 )بند األساسية العقد وثيقة أ-. المعتمدة المخططات ب-. الخاصة الشروط ج-. العامة المواصفات د-. اإلسكان و العامة األشغال وزارة مواصفات ه-

الخاصة:- الشروط.23 عمل إنهاء لحين الموقع في دائمة بصفة للرش عامل إحضار تكاليف . تكون23-1

المقاول:

oالمالك. على

oالمقاول. على

oالطرفين. بين مناصفة

العمل: مكان إلى خالفه أو الرمل أو االسمنت أو المونة تطليع تكاليف .تكون23-2

oالمالك. على

oالمقاول. على

oالطرفين. بين مناصفة

المسامير:- مع اللياسة شبك تكاليف . تكون23-3

oالمالك. على

oالمقاول. على

oالطرفين. بين مناصفة

للياسة:- العامة المواصفات.24 والسطح السترة من المشروع داخل العمل يبدأ أن يلزم24-1 الدور إلى نزوالاألرضي. ثم األول

والمسامير واألخشاب الخرسانية الزوائد بإزالة الثاني الطرف يلتزم24-2العمل. في البدء قبل واألسقف الجدران من واألوراق

البدء قبل وتخشينها بالمونة الحوائط في الفتحات بملء الثاني الطرف يلتزم24-3. الطرطشة في

عند وكذلك والخرسانة البلوك التقاء عند اللياسة شبك تركيب يتم24-4والصحية. الكهربائية التمديدات

بالماء الجدار رش يتم الطرطشة قبل24-5 لنسب المعايير عمل ضرورة مع ، أوالاللياسة. أو الطرطشة عمل قبل الخشبي بالصندوق واالسمنت الرمل

مع معالمه وتخفي الجدار كامل وتغطي مسمارية الطرطشة تكون أن يلزم24-6رمل. مكعب م1 لكل كجم450 بمعدل الطرطشة وزنية مالحظة

التالية. المرحلة في البدء قبل أيام ثالثة لمدة الطرطشة رش يتم24-7 الجدار ووزن البؤج طريق عن الحوائط استالم بعد إال باللياسة يسمح ال24-8 أفقيا

األركان. وعند وعموديا

الجبس إضافة ويمنع رمل مكعب م1 لكل كجم300 بمونة اللياسة عمل يتم24-9األحوال. من حال بأي

ضرورة مع الخارج إلى مائلة النوافذ جلسة مستوى تكون أن يلزم24-10 من جزء أي ترك وعدم واحدة، دفعة النوافذ حواف مع الغرفة كامل من اإلنتهاءالتالي. لليوم الغرفة

كميات تحضير وعدم تجهيزها من ساعتين خالل المونة استخدام يجب24-11السابق. الوقت من ألكثر كبيرة

درجة.45 األركان عند الزوايا شطف يتم24-12 بعد تكسيره فيتم الخرسانات أو الجدار في بروز هناك كان إذا24-13 مستوى في هبوط هناك كان إذا أما ، المشرف والمهندس األول الطرف موافقة حينئذ يلزم فإنه ، اللياسة سماكة زيادة معه يتطلب مما الخرسانات أو الحائط

الجدار مع طرطشتها ثم تخشينها ويتم بطانة طبقة ، طبقتين على اللياسة عمل سم. ( 2) عن سماكتها تزيد ال والتي المعتادة اللياسة وهي ظهارة وطبقة

اللياسة بقايا وتنظيف إزالة يلزم24-14 السطح. في وخاصة بأول أوال

في مرتين العمل إنهاء من ساعات8 إلى6 بعد للياسة الرش يكون24-15أسبوع. عن تقل ال ولمدة العصر وبعد ، الفجر بعد اليوم

والتسليم:- واالستالم األعمال إنهاء.25 األول الطرف بإشعار الثاني الطرف يقوم يقوم حيث ، األعمال بإنهاء خطيا

وتسليمه عليه وما الثاني للطرف ما وحساب النهائي التمتير بإجراء األول الطرففورا. مستحقاته باقي

العقد:- وتوقيع المراسالت.26 ، العقد بهذا الموضحة العناوين على الطرفين بين الرسمية المراسالت تتم

اآلخر الطرف بإشعار الطرفين من كال ويلتزم عنوانه. تغير حالة في خطيا

نسخة طرف كل تسليم وتم أصليتين نسختين من العقد هذا توقيع تم وقد هذاالموفق،،، والله ومختومة موقعة أصلية

الدهانات مصنعية عقدـــــــــــــ

... وبعد ، الله رسول على والسالم والصالة لله الحمد:- من كل مدينة............... بين في االتفاق بتاريخ........... تم فإنه

البطاقة.................. المكرم.......................... رقم أ- الصك ذات لألرض المالك تاريخها............. مصدرها.............. وهو بعد فيما إليه بحي........... ويشار رقم............ وتاريخ................ الواقعة

المالك. أو األول بالطرف

و ....... الرمز ............................... ص.ب مؤسسة/شركة المقاول ب-

........ هاتف.................. فاكس............... ويمثلها البريدي ................... رقم التفويض المكرم/ ................................. بموجب

. المقاول أو الثاني بالطرف بعد فيما إليه وتاريخ.................... ويشار

يلي:- ما على الشرعية أهليتهما بكامل وهما التمهيد:-

رقم.......... وتاريخ.............. إلقامة ترخيص على حاصل األول الطرف أن حيث بأعمال للقيام مقاول تكليف في ويرغب بعاليه إليها المشار األرض على مشروع

العقد مستندات جميع على الثاني الطرف أطلع فقد ( عليه الدهانات ) مصنيعة

البنود وفق األعمال بهذه للقيام التام استعداده وأبدى المشروع موقع وكذلكالتالية:-

. العقد من يتجزأ ال جزء أعاله جاء وما التمهيد يعتبر.1 مشروع مسطحات لجميع الدهان مصنعية الثاني الطرف عمل نطاق يكون.2

والخارجية. الداخلية األول الطرف

األعمال تنفيذ في الخبرة ذات والعمالة الفنين بإحضار الثاني الطرف يلتزم.3 بشؤونهم يتعلق ما وكل ومصروفاتهم النظامية مسؤوليتهم وتكون أعاله الواردة

. الثاني الطرف على

بند في الواردة العقد مستندات حسب المنفذة األعمال جميع تكون أن يلزم.4 حسب تكون أن فيلزم المطلوبة لألعمال مواصفات وجود عدم حالة وفي ،22 رقم

. السعودية اإلسكان و العامة األشغال مواصفات

الطرف فيلتزم4 رقم البند في جاء لما الثاني الطرف مخالفة حالة في.5 الناتجة التكاليف كافة وتحمل الخاص حسابه على المخالفة األعمال بإزالة الثاني

. المخالفة هذه عن

األعمال لتنفيذ الالزمة واألالت المعدات جميع بتوريد الثاني الطرف يلتزم.6. عليها المتفق

بقايا من المشروع وتنظيف المخلفات كافة بإزالة الثاني الطرف يلتزم.7 عمله المقاول أو األول الطرف إلى العقد نهاية في المشروع وتسليم بأول أوال التالي خاليا األعمال. وبقايا المخالفات هذه من ونظيفا

الثاني الطرف يكون.8 للموقع المورده العينات أو المواد فحص عن مسؤوالاألول. الطرف ومواصفات لشروط مطابقتها من للتأكد

لمدة بها قام التي أعماله بضمان الثاني الطرف : يلتزم الضمان.9لألعمال. األول الطرف استالم تاريخ من ................ شهر

المشروع وتسليم األعمال كافة بإنهاء الثاني الطرف : يلتزم التنفيذ مدة.10 ( أو العقد هذا ) توقيع □ تاريخ من .......... شهر أقصاها مدة في األول للطرف

( . األول الطرف من الموقع استالم محضر ) توقيع □

معارضة % دون20 بنسبة العقد أعمال نقصان أو زيادة األول للطرف يجوز.11 لقاء الطرفين بين المحاسبة وتكون الثاني، الطرف من بالتعويض مطالبة أو

كان إذا والتناسب بالنسبة أو عليها، المتفق األسعار فئات حسب النقص أو الزيادةبالمقطوعية. العقد

وجود حالة ( وفي السعودية العربية ) المملكة ألنظمة العقد هذا يخضع.12 حله فيتم الطرفين بين الله سمح ال خالف إلى:- الخالف فيحال ذلك تعذر وإذا وديا

o.التحكيم

oالمشروع. به يوجد الذي البلد في الشرعية المحاكم

الثاني الطرف شروع قبل إنشائي غير تعديل أي إجراء األول للطرف يجوز.13 حساب على فتكون للعمل الثاني الطرف تنفيذ بعد التعديالت األعمال. أما بتنفيذ

األول. الطرف

فيلزم فنية حسابات تتطلب األول الطرف يطلبها التي التعديالت كانت إذا.14. معتمد هندسي مكتب من وموقعة مكتوبة التعديالت هذه تكون أن

يلي:- بما األول الطرف يلتزم.15

oالمخططات من بنسخة الثاني الطرف تزويد .

oاألمر لزم إذا الحكومية الدوائر ومراجعة للبناء الالزمة التراخيص .

oللموقع المؤقتة الكهرباء .

oللموقع المياه تكاليف .

oعلى االتفاق تم ما ماعدا ، للمشروع الموردة البناء مواد جميع قيمة دفع . العقد هذا في خالفة

قبل النظر عن حجبه أو عمل أو مرحلة أي تغطية الثاني للطرف يجوز ال.16 قبل األول الطرف إشعار الثاني الطرف وعلى ، يمثله من أو األول الطرف موافقة

. الالزمين والقياس الفحص إلجراء تغطيتها يتم سوف التي باألعمال كافية فترة

المتفق الدفعات حسب الثاني الطرف أتعاب بدفع األول الطرف يلتزم.17 فتضاف الدفع عن األول الطرف تأخر حالة وفي ، تأخير دون موعدها وفي عليها ، التأخير مدة طول من الثاني الطرف تضرر إذا أما ، العقد مدة إلى التأخير مدة

من شهر قبل بذلك المالك إشعار بعد العمل عن التوقف الثاني للطرف يحق عندهاوجد. إن بالضرار األول الطرف على والرجوع التوقف

األتعاب:-.18

oريال البالستيك دهان مصنعية المربع المتر سعر ) ( .

oريال زياتي دهان مصنعية المربع المتر سعر ) ( .

oتحتاج التي خارجي. )المسطحات دهان أو رشة مصنعية المربع المتر سعر للباب. سقايل( ) ( ريال إلى

oالواحد الخشبي الباب دهان سعر للباب. ) ( ريال الحلق شامال

oالواحد الحديدي الباب دهان سعر للباب. ) ( ريال الحلق شامال

الدفعات:-.19 بموجب أعاله الواردة األسعار حسب الثاني الطرف أتعاب إجمالي تقدير تم

أدناه. النسب قيمة لحساب وذلك )..........( ريال، وقدره مبلغ المخططات

%.5 العقد توقيع عند مقدمة دفعة- العلوية والمالحق السطح في السترة دهان من االنتهاء % عند10 دفعة-

األول. الدور مستوى إلى الداخل ومن الخارج من الدرج وبيت

مستوى إلى والدرج األول الدور دهان كامل من االنتهاء % بعد20 دفعة-األرضي. الدور

األرضي. الدور دهان كامل من االنتهاء % بعد20 دفعة-واجهة. % لكل10 بمعدل الواجهات دهان من االنتهاء % بعد40 دفعة- كافة وإكمال الخارجية والمالحق السور دهان من االنتهاء % بعد5 دفعة-

النهائي. التمتير وإجراء المخلفات وإزالة األعمال

والتمتير:- القياس.20 العقد نهاية في الطبيعة على القياس هو الثاني الطرف أتعاب صافي في المعتمد

مايلي:- اعتبار مع

التمتير. مسطحات ضمن من والكرانيش البروزات تحتسب أ-جدران:- لها ليس والتي األسقف في التي الفتحات أو النوافذ أو األبواب ب-

oفاضي(. )الفاضي مساحتها بلغت مهما التمتير من تخصم

oمساحتها. بلغت مهما الثاني للطرف وتحسب ، التمتير من تخصم ال

oعن زادت وإذا ، الثاني للطرف فتحسب أقل أو مربع متر بمساحة كانت إذا التمتير. من فتخصم ذلك

خصمت وإذا الجوانب تمتير يتم فال التمتير ضمن من الفتحة حسبت مالحظة: إذاالجوانب. تمتير فيتم التمتير من الفتحة

تمتير عند فيلزم السور جدار مع مشتركة خارجية مالحق وجود حالة في ج- ومرة كسور )مرة مرتين الملحق جدار لياسة تمتير عدم مالحظة ، السور لياسةللملحق(. كجدار

التأخير:- غرامة.21

العقد هذا في عليها المتفق المدة خالل العمل تسليم عن الثاني الطرف تأخر إذايلي:- بما تقدر تراكمية مالية غرامة فيتحمل

ريال50- األول. األسبوع في يوميا ريال100- الثاني. األسبوع في يوميا ريال150- الثالث. األسبوع في يوميا ريال200- الرابع. األسبوع في يوميا

إجمالي % من10 عن التأخير غرامات إجمالي تزيد ال أن بشرط بعده لما وهكذا من االنتهاء يتم ولم العقد قيمة % من10 الغرامات بلوغ حالة في أما العقد قيمة

حساب على األعمال باقي وإكمال العمل سحب األول للطرف فيحق المشروع، على والرجوع األعمال سحب تاريخ من شهر قبل بذلك إشعاره بعد الثاني الطرف إن بالضرر الثاني الطرف عن العدول إما الطرفين باتفاق يجوز بأنه وجد. علما

أال بشرط أعاله جاء ما حسب الثاني الطرف على بالخصم واالكتفاء السحب قرار ومحاسبة العقد فسخ أو ، العقد قيمة إجمالي % من20 عن الخصم قيمة تزيد

بين الحسابات وتصفية الالزمة المقاصة وإجراء أعماله على الثاني الطرف. الطرفين

التطبيق في األولوية فتكون العقد مستندات بين تعارض وجود حالة في.22التالي:- الترتيب حسب

( .22 بند إلى1 )بند األساسية العقد وثيقة أ-. المعتمدة المخططات ب-. الخاصة الشروط ج-. العامة المواصفات د-. اإلسكان و العامة األشغال وزارة مواصفات ه-

الخاصة:- الشروط.23:- المعجون أوجه عدد . يكون23-1

oمتعامدين. وجهين

oمتعامدة. أوجهة ثالثة

: البالستيكية واألغطية والشطرطونات الصنفرة مواد تكاليف .تكون23-2

oالمالك. على

oالمقاول. على

oالطرفين. بين مناصفة

:- المعجون عمل يتم أن . يلزم23-3

oالموقع. في اليدوي الخلط طريق عن

oالجاهز. المعجون طريق عن

الداخلي:- الدهان أوجه .عدد23-4

oواحد. وجه

o.وجهين

oأوجه. ثالثة

:- للحوائط الدهان .يكون23-5

oزياتي. نوع

oبالستيكي. نوع

oرشة. نوع

:- تكون .األسقف23-6

o.زياتي

o.بالستيكي

o.رشة

للدهان:- العامة المواصفات.24الحوائط:- دهان

دهانه المراد الجدار سطح تنظيف يتم.24-1 مع بالصنفرة النتوؤات وتزال جيداتماما. ليجف السطح ويترك التشققات معالجة

الصانعة الشركة نفس من يكون أن ويراعى باألساس السطح دهان يتم.24-2للدهان.

الشروط حسب )أو متعامدين وجهين السطح معجنة ذلك بعد يتم.24-3 مختلفين والمواصفات( بلونين لتمييزهما. قليال

ليجف السطح يترك.24-4 كل بعد الصنفرة تتم أن مراعاة مع المعجون بعد تماماناعم. وجه على للحصول وذلك معجون وجه

السابق. الوجه جفاف بعد إال الدهانات من وجه أي في البدء عدم يلزم.24-5 مع المعجون زيت خلط فيلزم الموقع في محضر معجون استخدام حالة في.24-6

على بسهولة لصقها ويمكن متجانسة خلطة على للحصول ( زنك1و) ( اسبيداج2)تتساقط. أن بدون الجدار

واألبواب األلمنيوم نوافذ تركيب بعد إال للدهان األخير الوجه عمل يتم ال.24-7والصحية. الكهربائية واألجهزة

الحديد:- دهانات.24-8 يراعى- صنفرة مع واألوساخ والزيوت الشحوم من السطح تنظيف أوال

البارزة. الحديد قشور و الصدأ وإزالة اللحامات

تماما. الحديد أسطح تنعيم عدم يراعى-متعامدين. وجهين الصدأ لمنع بالسلقون األسطح دهان -يتم

المطلوب. وباللون وجهين الزيتي بالدهان ذلك بعد السطح يدهن-الخشب:- دهانات.24-9

من تنظف ثم ناعمة أسطح على للحصول الصنفرة ورق بواسطة األسطح - تصنفروالغبار. البقايا

بالخشب. خاص زيتي أساس برايمر( ذو )دهان تحضيري بوجه السطح - يدهن ثم زيتي اساس ذو بمعجون الخشبية األسطح في الفراغات تعبئة يتم-

جيدا. تصنفر

ليجف. ويترك بطانة بوجه السطح يدهن-المطلوب. باللون بالفرشاة وجهين الخشبية األسطح دهان ذلك بعد يتم-

والتسليم:- واالستالم األعمال إنهاء.25 األول الطرف بإشعار الثاني الطرف يقوم يقوم حيث ، األعمال بإنهاء خطيا

وتسليمه عليه وما الثاني للطرف ما وحساب النهائي التمتير بإجراء األول الطرففورا. مستحقاته باقي

العقد:- وتوقيع المراسالت.26 ، العقد بهذا الموضحة العناوين على الطرفين بين الرسمية المراسالت تتم

اآلخر الطرف بإشعار الطرفين من كال ويلتزم عنوانه. تغير حالة في خطيا

نسخة طرف كل تسليم وتم أصليتين نسختين من العقد هذا توقيع تم وقد هذاالموفق،،، والله ومختومة موقعة أصلية