УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по производственным и техническим вопросам ___________________Л.Н.Булаев «_____» ____________ 2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ №121/2019-ПГ от 01.04.2019

по выбору исполнителя проектно-изыскательских работ по объекту

«Модернизация системы непрерывного контроля концентрации углеводородов в воздухе

производственных помещений цехов № 2 и № 3 (СООО «ЛЛК-НАФТАН» г. Новополоцк)»

г. Новополоцк, 2019 г.

2

СОДЕРЖАНИЕ 1. Приглашение на участие в переговорах по выбору исполнителя проектно-изыскательских работ………………. 2. Документация для переговоров по выбору исполнителя проектно-изыскательских работ………………………………. 2.1. Приложение №1 к документации для переговоров – Карта партнера…………………………………………………. 2.2. Приложение №2 к документации для переговоров – Предложение для переговоров…………………………………. 2.3. Приложение №3 к документации для переговоров – Проект договора на выполнение проектно-изыскательских работ 2.5. Приложение №4 к документации для переговоров – Обязательство участника переговоров………………………… 2.6. Приложение №5 к документации для переговоров – Техническое задание для проектирования 2.7. Приложение №6 к документации для переговоров – Договор на ведение авторского надзора за строительством

4 стр. 8 стр. 17 стр. 18 стр. 19 стр. 43 стр. 44 стр. 47 стр

3

СОГЛАСОВАНО

4

Приглашение на участие в переговорах

по выбору исполнителя проектно-изыскательских работ по объекту «Модернизация системы непрерывного контроля концентрации углеводородов

в воздухе производственных помещений цехов № 2 и № 3 (СООО «ЛЛК-НАФТАН» г. Новополоцк)»

1. Регистрационный номер процедуры №121/2019-ПГ от 01.04.2019 2. Вид проводимой процедуры закупки, обоснование ее выбора.

Финансирование закупки проектно-изыскательских работ (далее – ПИР) по объекту «Модернизация системы непрерывного контроля концентрации углеводородов в воздухе производственных помещений цехов № 2 и № 3 (СООО «ЛЛК-НАФТАН» г. Новополоцк)» осуществляется за счёт собственных средств СООО «ЛЛК-НАФТАН» и без привлечения средств, относящихся к бюджетным и/или к иным средствам, перечисленным в абз.12 п.4.4 Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» (далее - Декрет № 7). Поэтому применение Положения о порядке организации и проведении закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 (далее – Положение № 88) при размещении заказа на закупку ПИР не является обязательным, и закупка ПИР может осуществляться добровольно заказчиком на основании переговоров с использованием порядка закупки, предусмотренного Положением № 88

На основании приказа генерального директора от 18.03.2019 № 67 закупка ПИР осуществляется по процедуре переговоров с использованием порядка закупки, предусмотренного Положением № 88.

3. Способ проведения переговоров. Переговоры без предварительного квалификационного отбора участников, с правом

проведения процедуры улучшения предложений для переговоров. 4. Наименование организатора переговоров, его местонахождение, банковские

реквизиты, контактные данные. СООО «ЛЛК-НАФТАН» Республика Беларусь, Витебская область, 211440, г. Новополоцк-1 УНП 390401182 Телефон (0214) 59-45-13, факс (0214)59-81-62 www.llk-naftan.by E-mail: office@llk-naftan.by IBAN: BY80PJCB30122104561000000933 в бел.рублях в ОАО «Приорбанк», ЦБУ 202 г.Полоцк, БИК PJCBBY2X, Адрес банка: ул.Е.Полоцкой, 1а, г.Полоцк, Витебская обл., Республика Беларусь Лицо, ответственное за организацию проведения процедуры выбора исполнителя и разъяснения по вопросам проведения процедуры выбора исполнителя. Ведущий специалист по закупочным процедурам Ушаков Виталий Николаевич тел. +375 214 59 45 21; e-mail: konkurs@llk-naftan.by Разъяснения по вопросам технического характера. Инженер-технолог ОИР Ярошенко Алексей Анатольевич тел. +375 214 59 48 12; моб. тел.:+375 29 114 10 06; е-mail: yaroshenko@llk-naftan.by

5

Разъяснения по вопросам финансовой оценки Участника. Начальник ФЭО Качан Людмила Александровна тел.+375 214 59 85 35; е-mail: kachan@llk-naftan.by

5. Наименование заказа. Cбор полного пакета исходных данных для разработки проектно-сметной

документации; разработка и утверждение у Заказчика задания на проектирование; разработка технических заданий на закупку, опросных листов для закупки оборудования, необходимого для реализации объекта; разработка проектно-сметной документации по объекту «Модернизация системы непрерывного контроля концентрации углеводородов в воздухе производственных помещений цехов № 2 и № 3 (СООО «ЛЛК-НАФТАН» г. Новополоцк)» Требуемый результат работ.

Выполненная (разработанная) документация должна соответствовать требованиям ТКП 45-1.02-298-2014, ТКП 45-1.02-295-2014 и иных строительных норм Республики Беларусь (СНБ), утвержденных Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов, утв. Постановлением от 29.12.2017 №54, техническому заданию на проектирование (Приложение № 6 к Документации для переговоров), договору (Приложение № 3 к Документации для переговоров), собранным и согласованным с Заказчиком исходным данным и требованиям соответствующих документов Евразийского экономического союза. Основание для начала реализации проекта.

Приказ генерального директора от 18.03.2019 № 67 «О начале реализации проекта и назначении руководителя».

6. ЦЕНА заказа (с учетом всех затрат, без учета НДС) Стартовая цена заказа: 64 000 белорусских рублей (далее – BYN). Валюта договора: BYN (для резидентов).

7. Срок выполнения работ: 4 месяца с даты подписания договора подряда (с правом досрочного выполнения работ).

8. Порядок получения разъяснений по документации для переговоров. Заказчик не позднее, чем за три рабочих дня до истечения окончательного срока подачи предложений для переговоров, ответит на все запросы о разъяснении документации для переговоров. Подробные сведения о проводимой закупке, а также требования к оформлению предложений претендентов размещаются Заказчиком на официальном сайте СООО «ЛЛК-НАФТАН» - www.llk-naftan.by в разделе «Закупки и конкурсы», а также едином национальном информационном ресурсе по вопросам закупок – www.icetrade.by.

9. Форма, размер и сроки предоставления обеспечения предложений. Все Участники обязаны предоставить Обязательство по Приложению № 4 к

Документации для переговоров. 10. Дата и время начала подачи предложений для переговоров, дата и время

окончания их подачи, место и порядок подачи участниками указанных предложений.

Предложения для переговоров представляются участниками строго в запечатанных конвертах с 800 до 16 45 (по местному времени) в период с 01.04.2019 по 22.04.2019.

Предложения для переговоров представляются строго в запечатанном конверте в срок - до 1645 22.04.2019 (по местному времени) с указанием на конверте:

- наименование и адрес Заказчика;

6

- наименование и адрес Участника; - четкой идентификации: Предложение для переговоров «Не вскрывать!!!», в

конкурсную комиссию по выбору подрядной организации для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Модернизация системы непрерывного контроля концентрации углеводородов в воздухе производственных помещений цехов № 2 и № 3 (СООО «ЛЛК-НАФТАН» г. Новополоцк)».

Предложения для переговоров должны быть представлены в конкурсную комиссию на бумажном носителе в отдельном конверте или в бумажном конверте в форме электронного документа (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации) до 1645 (по местному времени) 22.04.2019, одним из следующих способов:

- по почте: по реквизитам 211440, Витебская область, г. Новополоцк-1, Республика Беларусь, СООО «ЛЛК-НАФТАН»;

- курьером: по адресу Заказчика (п.4 настоящего приглашения) в приемную СООО «ЛЛК-НАФТАН», ведущему специалисту по закупочным процедурам юридического управления Ушакову В.Н.

В случае предоставления документов в форме электронного документа, документы предоставляются в цветном сканированном виде в формате .pdf (допускается применение форматов .jpg, .tif, .mdi, .bmp) и должны быть защищены от возможности внесения в них изменений. Отсканированы должны быть оригиналы документов.

Каждый документ, составляемый участником, кроме нотариально заверенных, должен быть подписан Участником или уполномоченным им лицом (в этом случае необходимо приложить отсканированную доверенность уполномоченного лица) и скреплен основной печатью Участника.

В случае невозможности сканирования оригиналов документов, Участник имеет право отсканировать копии документов, при этом каждая копия документа должна иметь заверительную надпись, удостоверенную основной печатью Участника.

На каждой странице копии документа должна быть подпись руководителя Участника либо уполномоченного лица, скрепленная основной печатью Участника.

Нахождение на электронном носителе информации, содержащем документы Участника, вредоносного программного обеспечения и/или иных документов, не относящихся к проводимой процедуре недопустимо. В случае обнаружения вредоносного программного обеспечения на электронном носителе информации, содержащем документы Участника, работники Участника, ответственные за формирование информации и предоставление электронного носителя информации, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с Главой 31 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Также недопустимо нахождение на электронном носителе информации, содержащем документы Участника, информации, не относящейся к настоящей процедуре закупки, а именно: рекламных каталогов, брошюр, справочных и информационных материалов и т.п.

Участник гарантирует возможность просмотра документов Участника, представленных в электронном виде на электронном носителе информации. Организатор переговоров не несет ответственности в случае невозможности открытия указанных документов. В случае невозможности открытия электронных документов Участник, предоставивший такой электронный носитель информации, и его предложение могут быть отклонены.

Время приема документов (местное): 800–1645 с понедельника по пятницу, выходные дни, объявленные рабочими Президентом Республики Беларусь, за исключением праздничных дней. Все расходы по отправке (предоставлению) предложения (услуги связи, стоимость электронного носителя информации и др.) несет участник процедуры переговоров.

7

11. Место, дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями для переговоров (открытия предложений для переговоров, представленных в форме электронного документа на электронном носителе информации).

Вскрытие конвертов с предложениями для переговоров (открытие предложений для переговоров, представленных в форме электронного документа на электронном носителе информации) состоится 23.04.2019 в 1030 (по местному времени) в конференц-зале СООО «ЛЛК-НАФТАН» (Новополоцк-1, внутри охраняемой территории ОАО «Нафтан»).

12. Дата и место проведения предварительного квалификационного отбора участников.

Не проводится. 13. Дата и место проведения переговоров и подведения их итогов.

Конференц-зал СООО «ЛЛК-НАФТАН» (Новополоцк-1, внутри охраняемой территории ОАО «Нафтан»).

Дата начала проведения переговоров – 23.04.2019. Дата подведения итогов переговоров – в срок до 45 дней с даты вскрытия

конвертов с предложениями для переговоров (открытия предложений для переговоров, представленных в форме электронного документа на электронном носителе информации).

14. Критерии выбора победителя переговоров: - наиболее низкая цена, с учетом условий оплаты – 90%;

- финансовая оценка претендента – 10%. 15. Срок заключения договора.

Договор заключается по результатам проведения переговоров - не позднее 10 (десяти) календарных дней после завершения размещения заказа и утверждения протокола о проведении переговоров.

16. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора. Не требуется.

17. Заказчик оставляет за собой право: - проведения процедуры улучшения предложений для переговоров; - на отказ от проведения переговоров (прекращения процедуры закупки) на

любой стадии и в любой срок без возмещения участникам убытков и без пояснения причин такого отказа (прекращения процедуры закупки);

- на запрос у участников разъяснения их предложений. Составил: Инженер-технолог ОИР А.А.Ярошенко

8

Документация для переговоров по выбору исполнителя проектно-изыскательских работ по объекту:

«Модернизация системы непрерывного контроля концентрации углеводородов в воздухе производственных помещений цехов № 2 и № 3

(СООО «ЛЛК-НАФТАН» г. Новополоцк)»

1. Регистрационный номер процедуры закупки №121/2019-ПГ от 01.04.2019 2. Требования к предмету заказа и их участникам

Предмет заказа: 1. Сбор полного пакета исходных данных для разработки проектно-сметной

документации; разработка и утверждение у Заказчика задания на проектирование. 2. Разработка технических заданий на закупку, опросных листов для закупки

оборудования, необходимого для реализации объекта; 3. Разработка проектно-сметной документации, согласно собранных исходных

данных и утвержденному Заказчиком заданию на проектирование. Получение положительного заключения органов госстройэкспертизы (при необходимости).

4. Выполнение изыскательских работ (включая работы по вскрытию и заделке конструкций, отрывке и закапыванию шурфов в необходимых местах).

5. Проведение всех видов обследований для оценки технического состояния существующих строительных конструкций (включая работы по вскрытию и заделке конструкций, отрывке и закапыванию шурфов в необходимых местах).

Работы, указанные в п.п.4,5, в случае обоснованной необходимости, будут выполняться в ходе разработки документации по дополнительному соглашению.

Выполненная (разработанная) документация должна соответствовать требованиям ТКП 45-1.02-298-2014, ТКП 45-1.02-295-2014 и иных строительных норм Республики Беларусь (СНБ), утвержденных Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов, утв. Постановлением №54 от 29.12.2017, техническому заданию на проектирование (Приложение № 1), договору (Приложение №3), собранным исходным данным и утвержденному Заказчиком заданию на проектирование, требованиям соответствующих документов Евразийского экономического союза.

Разрабатываемая сметная часть в составе проектной документации должна выделять проектно-технологические модули (ПТМ), в которых содержатся сведения:

- об объемах (в физических единицах измерения) и стоимости отдельных видов работ (комплекса работ, технологически связанных между собой и ориентированных на исполнение однородных видов и типов работ) в соответствии с проектной документацией;

- о потребностях в материальных, трудовых и других видах ресурсов, необходимых для выполнения данного вида работ.

Формирование ПТМ должно быть выполнено в соответствии с нормами, установленными:

- ТКП 45-1.02-302-2015 «Строительство. Технико-экономические показатели объекта строительства. Правила определения площадей и объемов зданий и сооружений», утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства (МАиС) от 23.02.2015 №52;

- Методическими рекомендациями по формированию технико-экономических, в том числе стоимостных и ресурсных показателей объектов строительства, с целью их применения в качестве показателей объектов-аналогов, использования при планировании затрат и определении стоимости строительства, утвержденными постановлением МАиС от 10.07.2015 №21;

- Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в

9

натуральном выражении, утвержденной постановлением МАиС от 18.11.2011 №51. Ведомость объемов работ и расхода ресурсов составляется по видам работ (сметам)

в разрезе ПТМ (п. 46 Инструкции № 51). Наименование и расходы ресурсов включаются в ведомость на основании НРР-2017.

Участник, не выполнивший указанные в документации для переговоров требования, а также Участник, находящийся (включенный) в Реестре коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере (на сайте http://www.nalog.gov.by), либо находящийся (включенный) в реестр недобросовестных поставщиков (на сайтах http://www.icetrade.by, http://rnp.fas.gov.ru, http://portal.goszakup.gov.kz), либо в отношении которого инициирована процедура ликвидации (банкротства) или подан иск о признании регистрации, реорганизации недействительной, к участию в процедуре переговоров не допускается.

3. Сведения о предоставлении Участникам технического задания для разработки документации.

Техническое задание на проектирование включено в состав документации для переговоров (Приложение № 5 к Документации для переговоров).

4. Срок выполнения заказа. В течение 4-х месяцев с даты подписания договора (с правом досрочного

выполнения работ). 5. ЦЕНА заказа, применяемая в качестве стартовой, с возможностью внесения

предложений по ее изменению (с учетом всех затрат, расходов, обязательных платежей).

Стартовая цена заказа: 64 000,00 белорусских рублей (без НДС). Валюта цены заказа: BYN. Валюта расчетов: BYN. Окончательная цена заказа (договорная цена) определяется по результатам

переговоров на основании цены предложения Участника – победителя переговоров. Цена заказа должна быть представлена в целом по всему объекту (включая работы,

на выполнение которых Участник планирует привлекать субподрядные организации, субподрядчиков-физических лиц) с разбивкой по этапам и видам работ и должна подтверждаться соответствующими расчетами и обоснованиями.

6. Условия платежей по договору. Организатор переговоров предлагает наилучший для себя порядок расчетов за

выполненные проектные работы: окончательный расчет в течение 5 банковских дней по факту выполненных

проектно-изыскательских работ после согласования документации строительного проекта Заказчиком и утверждения акта сдачи-приемки выполненных работ по Объекту.

7. Проект соответствующего договора. Проекты соответствующих договоров, содержащиеся в Приложении № 3 и

Приложении № 6 к документации для переговоров, являются существенным условием документации для переговоров.

Победитель переговоров имеет право вносить изменения и дополнения в проект соответствующего договора только на стадии его заключения (протоколом разногласий) по условиям, которые не были оговорены в документации для переговоров (не меняя существенных условий проведения переговоров), предварительно согласовав их с Заказчиком. На стадии проведения переговоров никакие предложения по внесению изменений и дополнений в проекты договоров не рассматриваются, но могут быть направлены Заказчику для изучения.

Заказчик имеет право согласовывать либо не согласовывать такие предложения Победителя переговоров по внесению изменений, дополнений в проект соответствующего договора. В случае несогласия Заказчика с предложениями Победителя переговоров, договор подряда на выполнение проектных и изыскательских

10

работ и договор на ведение авторского надзора за строительством заключается на условиях, предложенных Заказчиком в документации для переговоров, в противном случае, уклонение Победителя переговоров от подписания договора в редакции Заказчика будет считаться отказом от заключения соответствующего договора.

8. Требования к участникам о предоставлении документов об их экономическом и финансовом положении.

Участник обязан предоставить следующие сведения о финансовом и экономическом положении:

- бухгалтерская отчетность за последний отчетный год и период; - справка о состоянии текущих (расчетных) счетов Участника из банка, в котором

он обслуживается (если текущие (расчетные) счета открыты в нескольких банках, то справки подлежат предоставлению из каждого банка);

- справка о задолженности по платежам в бюджет, выданная за подписью руководителя и лица, ответственного за налоговый учет.

Сведения о финансовом и экономическом положении Участника предоставляются на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи предложения для переговоров.

9. Требования к системе контроля качества закупаемых товаров. Участник обязан представить документы, подтверждающие наличие у исполнителя

услуг системы управления качеством, соответствующей международным стандартам ISO серии 9001.

10. Требования к наличию декларации (сертификата) о соответствии и иные требования, устанавливаемые организатором переговоров с учетом особенностей предмета заказа.

Участник должен предоставить следующие документы: - Аттестат соответствия на выполнение функций генерального проектировщика; - Аттестат соответствия 1-й категории на право разработки проектной документации; - Специальное разрешение (лицензию) Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности. Проектирование технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах*. (данная лицензия должна позволять Участнику выполнить весь объем проектных работ по данному объекту); * дополнительное требование заказчика, обоснованное приоритетом/потенциальной возможностью выполнения всего комплекса проектных работ одной организацией.

11. Требования к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров. Предложения для переговоров представляются строго в запечатанном конверте в

срок – до 1645 22.04.2019 (по местному времени) с указанием на конверте: - наименование и адрес Заказчика; - наименование и адрес Участника;

четкой идентификации: Предложение для переговоров «Не вскрывать!!!», в конкурсную комиссию по выбору подрядной организации для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Модернизация системы непрерывного контроля концентрации углеводородов в воздухе производственных помещений цехов № 2 и № 3 (СООО «ЛЛК-НАФТАН» г. Новополоцк)».

Предложения для переговоров должны быть представлены в конкурсную комиссию на бумажном носителе в отдельном конверте или в бумажном конверте в форме электронного документа (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации), одним из следующих способов:

- по почте: по реквизитам 211440, Витебская область, г. Новополоцк-1, Республика Беларусь, СООО «ЛЛК-НАФТАН»;

- курьером: по адресу Заказчика (п.4 Приглашения на участие в переговорах) в приемную СООО «ЛЛК-НАФТАН», ведущему специалисту по закупочным процедурам юридического управления Ушакову В.Н. Требования к электронным документам, предоставляемым Участником,

11

предусмотрены в п.10 Приглашения к участию в переговорах.

Предложение для переговоров должно содержать: 11.1. Техническая часть – документы, указанные в п.10 Документации для переговоров, а также: 11.1.1. Заявления:

- о намерении участвовать в процедуре переговоров на условиях Заказчика; - о готовности Участника принять в случае победы все условия проекта договора,

содержащегося в Приложении № 3 к Документации для переговоров, а также проекта договора на осуществление авторского надзора, содержащегося в Приложении № 7 к Документации для переговоров;

- о том, что Участник не находится в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства, и данные обстоятельства не предвидятся в ближайшее время;

- о том, что Участник не находится в Реестре коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере (на сайте http://www.nalog.gov.by), не находится (не включен) в реестр недобросовестных поставщиков (на сайтах http://www.icetrade.by, http://rnp.fas.gov.ru, http://portal.goszakup.gov.kz);

- о том, что представленная бухгалтерская отчетность соответствует бухгалтерской отчетности, представленной в налоговые органы Республики Беларусь (в отношении годовой отчетности).

11.1.2. Сведения, необходимые для участия в процедуре улучшения предложения для переговоров:

- Ф.И.О., занимаемая должность уполномоченного на переговоры лица; - планируемый способ участия в процедуре улучшения предложения для

переговоров: очное участие или заочное участие с использованием средств электросвязи;

- номер телефона для телеконференции; - паспортные данные и время прибытия – в случае личного (очного) участия

сообщаются заблаговременно не позднее 22.04.2019 до 1500 (по местному времени) по факсу (+375 214 59-45-21) или на E-mail: konkurs@llk-naftan.by.

11.1.3. Карта партнера (по форме Приложения № 1 к Документации для переговоров). 11.1.4. Копия свидетельства о регистрации юридического лица, заверенная надлежащим образом. 11.1.5. Копия учредительного документа (со всеми внесенными изменениями и дополнениями), заверенная надлежащим образом. 11.1.6. Обязательство участника процедуры переговоров (строго) по форме Приложения № 4 к Документации для переговоров. 11.1.7. Документ, содержащий указание на то, что:

- руководитель организации-участника (иное уполномоченное лицо) в соответствии с учредительными документами или принятым решением учредителей (участников) не имеет ограничений в подписании: предложения для переговоров и/или внесении в него изменений; Обязательства Участника по форме Приложения № 4 к Документации для переговоров;

- предложение для переговоров Участника, Обязательство Участника по форме Приложения № 4 по отдельности и/или во взаимосвязи являются (не являются) крупной сделкой (для участника с организационно-правовой формой ООО, ОДО, ЗАО, ОАО; для Участников с иной организационно-правовой формой – если условие о порядке совершения крупной сделки предусмотрено в учредительном документе).

В случае, если данные сделки по отдельности и/или во взаимосвязи являются крупной сделкой (крупной взаимосвязанной сделкой) для Участника, Заказчику должна быть предоставлена заверенная копия решения уполномоченного органа, согласно учредительного документа участника, на совершение подобной сделки (сделок). Для подтверждения (проверки) указанных сведений Заказчик может

12

затребовать соответствующие документы у Участника. 11.1.8. Копию решения о назначении (избрании) на должность руководителя Участника, заверенная надлежащим образом. 11.1.9. Информацию об участии Участника в качестве ответчика (должника) в судебных или арбитражных процессах в 2018-2019 годах (с указанием судебной инстанции, истца/заявителя, предмета иска/требований, размера заявленных (если дело на стадии рассмотрения) или удовлетворенных (если имеется вынесенное по делу постановление суда) денежного требования,), а также в качестве должника по действующим исполнительным производствам (с указанием наименования взыскателя, суммы задолженности, органа принудительного исполнения, в производстве которого находится каждое исполнительное производство). Участники, не представивший информацию по п.8-11 Документации для переговоров к участию в переговорах не допускаются. 11.2. Коммерческая часть предложения для переговоров Участника в текущих ценах на дату проведения переговоров, должна быть оформлена по форме Приложения № 2 к Документации для переговоров, на фирменном бланке организации и подписана руководителем либо лицом, имеющим полномочия подписывать коммерческие предложения от имени Участника, и скреплена оттиском основной печати Участника. Предложение должно содержать: 11.2.1. Название и местонахождение, телефон, факс и адрес электронной почты Участника (юридический и фактический адрес). 11.2.2. Номер и дату предложения. 11.2.3. Ф.И.О., телефон, e-mail контактного лица. 11.2.4. Наименование работ, предлагаемых Участником. 11.2.5. Стоимость работ с расшифровкой стоимости каждого вида, этапа работ и выделением НДС. 11.2.6. Срок выполнения работ, в том числе каждого этапа. 11.2.7. Условия оплаты. 11.2.8. Срок действия предоставленного предложения. 11.2.9. Согласие на осуществление любой проверки представленных отчетов, документов и информации для выяснения коммерческих, финансовых и технических аспектов предоставленного предложения Участника, достоверности представленных документов (информации). 11.2.10. Заявление о фиксации цены на весь объем закупки. 11.2.11. Документ (заверенную надлежащим образом копию документа), подтверждающий право лица, подписавшего техническую и коммерческую части предложения для переговоров, представлять интересы Участника, если его подписал не руководитель Участника. 11.2.12. В дополнение к п.8 Документации для переговоров для финансовой оценки претендента Участнику необходимо представить следующие сведения:

- бухгалтерская отчетность за последние 3 года и отчетный период; - справка о коэффициентах платежеспособности участника (коэффициент

текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами, коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент финансирования), рассчитанных в порядке, установленном законодательством;

- расчеты прибыли (отчеты о прибылях и убытках) за последние три года; - сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на первое число месяца,

предшествующего месяцу подачи конкурсного предложения, в том числе задолженности, просроченной свыше трех месяцев, и аналогичные сведения по последней бухгалтерской отчетности (за истекший календарный год);

- аудиторское заключение по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации-участника либо копия акта (справки) последней проверки финансово-хозяйственной деятельности организации-участника, проведенной контролирующими органами или в рамках ведомственного контроля в порядке, установленном законодательством;

13

- информация о наличии возможностей привлечения банковских кредитов, отзывы банков о сотрудничестве с участником; - информация о порядке ценообразования предложения Участника, в том числе о составе цены, расценок, выделение в цене прямых и косвенных затрат.

12. Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения.

Участник переговоров может изменить или отозвать свое предложение для переговоров до истечения конечного или продленного срока представления предложений для переговоров.

Измененное предложение для переговоров Участника должно быть запечатано с дополнительной пометкой: Изменение в предложение для переговоров «Не вскрывать!!!», в конкурсную комиссию по выбору подрядной организации для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Модернизация системы непрерывного контроля концентрации углеводородов в воздухе производственных помещений цехов № 2 и № 3 (СООО «ЛЛК-НАФТАН» г. Новополоцк)» и представлено организатору переговоров в соответствии с п. 10 приглашения на участие в переговорах.

Отзыв предложения для переговоров осуществляется Участником путем направления в адрес Заказчика соответствующей заявки (письма).

13. Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров.

Заказчик не позднее, чем за два рабочих дня до истечения окончательного срока подачи предложений для переговоров ответит на все запросы о разъяснении документации для переговоров. Документация для переговоров разъясняется в течение 3-х рабочих дней с момента получения письменного запроса в адрес СООО «ЛЛК-НАФТАН» по факсу в приемной: +375 (214) 598162 или на E-mail: konkurs@llk-naftan.by.

14. Порядок, место и срок подачи предложений для переговоров. 14.1. Организатор переговоров производит регистрацию Участников, приславших

сообщение о своем согласии на участие в переговорах. Номер факса и E-mail, на которые должны поступать сообщения Участников о

своем согласии участвовать в переговорах: +375 214 59 45 21; konkurs@llk-naftan.by. 14.2. Предложения для переговоров представляются строго в запечатанном

конверте в срок - до 1645 22.04.2019 (по местному времени) с указанием на конверте: - наименование и адрес Заказчика; - наименование и адрес Участника;

четкой идентификации: Предложение для переговоров «Не вскрывать!!!», в конкурсную комиссию по выбору подрядной организации для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Модернизация системы непрерывного контроля концентрации углеводородов в воздухе производственных помещений цехов № 2 и № 3 (СООО «ЛЛК-НАФТАН» г. Новополоцк)»

15. Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров (открытия предложений для переговоров, представленных в форме электронного документа на электронном носителе информации).

Вскрытие конвертов с предложениями для переговоров (открытие предложений для переговоров, представленных в форме электронного документа на электронном носителе информации), рассмотрение представленных предложений, изучение и оценка предложений на их соответствие требованиям, установленным в настоящей документации для переговоров, проведение процедуры улучшения предложений для переговоров (по решению Заказчика), состоится – 23.04.2019 в 1030 (по местному времени) в конференц-зале СООО «ЛЛК-НАФТАН» (Новополоцк-1, внутри охраняемой территории ОАО «Нафтан»).

Присутствие представителей Участников на процедуре вскрытия конвертов с предложениями для переговоров в письменной форме на бумажном носителе (открытия предложений для переговоров, представленных в форме электронного

14

документа на электронном носителе информации) претендентов не обязательно. Для участия в процедуре вскрытия конвертов с предложениями для переговоров в

письменной форме на бумажном носителе (открытия предложений для переговоров, представленных в форме электронного документа на электронном носителе информации), а также в иных случаях - для посещения Заказчика, Участник обязан предоставить Заказчику заявку со списком работников (с обязательным указанием должности, фамилии, имени, отчества), которым необходимо оформить пропуска на территорию ОАО «Нафтан».

Выдача оформленных для прохода на объекты Заказчика пропусков работникам Участника осуществляется по заявке Заказчика через бюро пропусков ОАО «Нафтан» каждому работнику по предъявлению паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность).

Представители Участников должны прибыть на ОАО «Нафтан» (бюро пропусков) не позднее чем за 1 (один) час до объявленного времени проведения заседания комиссии, о чем сообщить по тел./факс +375 (214) 59 45 21 (при себе иметь паспорт).

16. Право организатора переговоров на запрос от участников разъяснений их предложений:

Заказчик оставляет за собой право на запрос у участников письменных разъяснений их предложений, а также документов (их заверенных копий) и иной информации, подтверждающих представленные Участниками предложения и письменные разъяснения.

17. Порядок и предполагаемые сроки проведения переговоров. Вскрытия конвертов с предложениями для переговоров в письменной форме на

бумажном носителе (открытия предложений для переговоров, представленных в форме электронного документа на электронном носителе информации) состоится в сроки, установленные п.13 Приглашения на участие в процедуре переговоров.

Рассмотрение представленных предложений, в том числе направление запросов о разъяснении представленных предложений (при необходимости), изучение и оценка предложений на их соответствие требованиям, установленным в настоящей документации для переговоров, процедура улучшения предложения для переговоров, принятие решения о выборе поставщика осуществляется в течение 45 дней с момента вскрытия конвертов с предложениями для переговоров в письменной форме на бумажном носителе (открытия предложений для переговоров, представленных в форме электронного документа на электронном носителе информации).

Заключение договора с победителем процедуры переговоров осуществляется в срок, установленный п.21 настоящей Документации для переговоров.

18. Требования к участнику, в соответствии с которыми переговоры могут проводиться его уполномоченным лицом.

Переговоры могут проводиться с уполномоченным лицом участника при обязательном предоставлении перед началом переговоров документа, подтверждающего такие полномочия (доверенность на осуществление действий от имени участника закупки либо нотариально заверенную копию такой доверенности или иной документ).

Документы, подтверждающие соответствующие полномочия (для руководителей организаций) – заверенные надлежащим образом копии следующих документов: выписки из Устава по вопросам назначения руководителя и прекращения его полномочий, выписки протокола (решения) о назначении на должность, выписки из трудового договора со сроком полномочий. Указанные документы передаются Заказчику и остаются у Заказчика.

19. Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок определения такого победителя.

В качестве процедуры оценки предложений для переговоров будет применяться балльная система (100 баллов на все позиции, наилучшим является предложение, набравшее большее количество баллов). Оценка и сравнение предложений для

15

переговоров будут выполнены конкурсной комиссией, которая имеет право выбора наилучшего или отклонения всех предложений.

Критериями для выбора наилучшего предложения для переговоров являются: - наиболее низкая цена с учетом условий оплаты – 90%; - финансовая оценка претендента – 10%.

Оценка критериев будет осуществляться следующим образом: 1. Наиболее низкая цена с учетом условий оплаты – 90 %. Расчет по данному параметру осуществляется конкурсной комиссией по формуле:

участр

минручаст Ц

ЦКБ

−

−×= , где

К = 90 % – коэффициент значимости, определенный для данного критерия; Цр-мин – минимальная из предложенных Участниками стоимость работ (после

приведения к единым условиям, с учетом сумм по отвлечению денежных средств, рассчитанные по формулам 1а, либо 1б);

Цр-участ – стоимость предложения рассматриваемого Участника (после приведения к единым условиям, с учетом сумм по отвлечению денежных средств, рассчитанные по формулам 1а, либо 1б).

100365×××

−=KQЦЦЦ з

зр, 1а

100365×××

+=KQЦЦЦ з

зр, 1б

где: Цз – цена предложения; Q – годовая ставка рефинансирования Национального банка Республики

Беларусь на момент оценки предложения (в процентах); К – количество дней отсрочки платежей (либо дней предоплаты).

Примечание: при предоставлении отсрочки платежа расчетная цена предложения определяется по формуле – 1а, а в случае предоплаты по формуле – 1б. 2. Финансовая оценка претендента (п.п.11.2.12) – 10 %.

Данный критерий анализируется специалистами финансово-экономическим отделом (далее – ФЭО), исходя из представленной информации претендентами. ФЭО на основе проведенного анализа обоснованно предлагает конкурсной комиссии принять оценку данного критерия по каждому Участнику согласно таблице (приложение 2 к приказу генерального директора от 05.07.2017 № 204) и далее расчет осуществляется по формуле:

максучаст G

GКБ участ×= , где

К = 10% – коэффициент значимости, определенный для данного критерия; Gмакс – максимальный балл по показателям финансовой оценки; Gучаст – балл, полученный предложенный оцениваемым претендентом.

20. Заказчик оставляет за собой право на проведение процедуры улучшения предложения для переговоров.

Заказчик имеет право приглашать всех Участников, соответствующих требованиям документации для переговоров, к процедуре улучшения предложения для переговоров.

Процедура улучшения предложения для переговоров со всеми Участниками проводится, как правило, в день вскрытия конвертов с предложениями для переговоров в письменной форме на бумажном носителе (открытия предложений для переговоров, представленных в форме электронного документа на электронном носителе информации), при условии, если нет необходимости в дополнительной проверке представленных предложений.

Процедура улучшения предложения для переговоров может проходить в очной,

16

заочной либо смешанной формах, в том числе с помощью телефонных и иных каналов связи. Процедура улучшения предложения для переговоров может проводиться с каждым Участником индивидуально, либо со всеми одновременно (определяется индивидуально по усмотрению конкурсной комиссии).

Стоимость и иные существенные условия предложений для переговоров Участников, приглашенных на процедуру улучшения предложения для переговоров, но в ней не участвовавших, учитываются при окончательной оценке предложений для переговоров в первоначальном виде.

Обязательное условие для Участников, принимающих (принявших) участие в процедуре улучшения предложения для переговоров:

а) Участники, принимавшие участие в процедуре улучшения предложения для переговоров, снизившие первоначальную цену, а также улучшившие другие условия, обязаны дополнительно представить откорректированные документы, определяющие их предложения для переговоров (далее – обновленное предложение для переговоров). Обновленное предложение для переговоров должно быть представлено Участником по каналам электросвязи (факсу, электронной почте) в течение 1 рабочего дня, а оригинал - в течение трех рабочих дней с момента окончания процедуры улучшения предложения для переговоров.

б) Если Участник не предоставил оригинал обновленного предложения для переговоров в течение трех рабочих дней с момента окончания процедуры улучшения предложения для переговоров или предоставленный оригинал обновленного предложения Участника отличается от озвученного в ходе заседания конкурсной комиссии обновленного предложения, к рассмотрению принимается первоначальное предложение для переговоров данного Участника. В этом случае Участник будет считаться представившим недостоверную информацию и к Участнику могут быть применены меры, предусмотренные в Обязательстве Участника переговоров (Приложение № 4 к Документации для переговоров).

Представитель Участника, очно участвующий (присутствующий) в процедуре улучшения предложений для переговоров, обязан, по требованию конкурсной комиссии (председателя, секретаря конкурсной комиссии), подписать справку по результатам такой процедуры. В случае отказа от подписания указанной справки к Участнику могут быть применены меры, предусмотренные в Обязательстве Участника переговоров (Приложение № 4 к Документации для переговоров). При этом уход представителя Участника до момента окончания заседания конкурсной комиссии и подготовки указанной справки приравнивается к отказу от подписания справки.

21. Срок, в течение которого победитель должен подписать проект соответствующего договора.

Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ заключается по результатам проведения переговоров - не позднее десяти календарных дней после завершения размещения заказа и утверждения протокола о проведении переговоров.

Документация для переговоров, предложение для переговоров Победителя переговоров, обновленное коммерческое предложение Победителя переговоров (при его наличии), протокол о результатах их проведения приобщаются в качестве приложений к договору и являются его неотъемлемой частью, и хранятся вместе с экземпляром договора у Заказчика.

Заказчик имеет право согласовывать либо не согласовывать предложения Победителя переговоров по внесению изменений, дополнений в проект договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, проект договора на ведение авторского надзора за строительством. В случае несогласия Заказчика с предложениями Победителя переговоров, договор подряда на выполнение предпроектных и проектных и изыскательских работ, договор на ведение авторского надзора за строительством заключается на условиях, предложенных Заказчиком в документации для переговоров, в противном случае уклонение Победителя переговоров от подписания договора подряда на выполнение проектно-изыскательских

17

работ, договора на ведение авторского надзора за строительством в редакции Заказчика будет считаться отказом от заключения договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, договора на ведение авторского надзора за строительством и к Победителю переговоров могут быть применены меры ответственности, предусмотренные в Обязательстве Участника переговоров.

Участник-победитель первым подписывает договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и представляет Заказчику в срок не позднее 5-ти дней с даты получения извещения, о признании его победителем, два экземпляра подписанного договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письма Заказчика об утверждении Заказчиком проектно-сметной документации, разработанной по Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, подписать и предоставить в адрес Заказчика два экземпляра договора на ведение авторского надзора за строительством (Приложение №6 к Документации для переговоров).

Составил: Инженер-технолог ОИР А.А.Ярошенко

18

Приложение № 1

к Документации для переговоров по объекту

«Модернизация системы непрерывного контроля концентрации углеводородов в воздухе производственных помещений цехов № 2 и № 3 (СООО «ЛЛК-НАФТАН» г. Новополоцк)»

Карта партнера

№ п/п

Наименование

Сведения о партнере

1 Фирменное наименование партнера 2 Организационно-правовая форма

3

Сведения о государственной регистрации (наименование регистрирующего органа,

регистрационный номер, дата регистрации)

4 Ведомственная принадлежность

5 ИНН / УНП партнера

6 Место нахождения (юридический/фактический адрес)

7 Почтовый адрес

8 Телефон (номер с кодом) и e-mail организации

9 ФИО руководителя (с указанием номера телефона рабочего и мобильного)

10 ФИО главного бухгалтера (с указанием номера телефона рабочего и мобильного)

11 ФИО участников (для ООО, ОДО, Унитарного и

Частного предприятий. С указанием номера телефона рабочего и мобильного)

12

Сведения о наличии аффилированных и взаимозависимых лицах и информация о них

(в отношении физических лиц – фамилия, имя отчество и паспортные данные; в отношении

юридического лица – полное наименование, УНП и место нахождения*, для унитарных предприятий-

**)

Примечание: * - Взаимозависимые лица определяются в порядке, предусмотренном статьей 20 Налогового кодекса Республики Беларусь.

** - Для унитарных предприятий также предоставляются сведения об аффилированных лицах в порядке, аналогичном как и для хозяйственных обществ. Руководитель ______________________ /ФИО/ «_____» _________ 20__г. (подпись) МП

18

Штамп предприятия Приложение № 2 с указанием названия и местонахождения (юридический адрес организации), телефона, факса, сайта, E-mail организации от ___._______. 20__ № ________

к Документации для переговоров по объекту «Модернизация системы непрерывного контроля концентрации углеводородов в воздухе производственных помещений цехов № 2 и № 3 (СООО «ЛЛК-НАФТАН» г. Новополоцк)»

Заместителю генерального директора по производственным и техническим вопросам Булаеву Л.Н.

Предложение для переговоров

(коммерческая часть) УЧАСТНИК: Наименование: Юридический адрес: Могут не указываться в случае наличия всех сведений Реквизиты: и реквизитов в штампе в лице изучив документы СООО «ЛЛК-НАФТАН» по процедуре переговоров № _____ заявляет, что - согласно принять участие в данной процедуре на условиях Заказчика, - в случае признания нас победителем, заключить договор, предложенный Заказчиком, и выполнить работы на нижеперечисленных условиях: Наименование работ: Стоимость:

Общая стоимость с учетом всех видов работ (цифрами с НДС). Отдельно указать: - стоимость проектно-изыскательских работ (с разбивкой по видам, решение о необходимости их выполнения принимается по согласованию с Заказчиком); Приложить соответствующие расчеты и обоснования стоимости всех этапов и видов работ, календарный план выполнения работ и график платежей.

Условия оплаты:

В течение 5-и банковских дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

Сроки (график) выполнения работ, услуг

ФИО, телефон, е-mail контактного лица

Руководитель организации: ____________________ _________________________ (Подпись) (Инициалы, фамилия) М.П.

19

ЗАКАЗЧИК________________________

ПОДРЯДЧИК_____________________

Приложение №3

к Документации для переговоров по объекту

«Модернизация системы непрерывного контроля концентрации углеводородов в воздухе производственных помещений цехов № 2 и № 3 (СООО «ЛЛК-НАФТАН» г. Новополоцк)»

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____________ на выполнение проектно-изыскательских работ

г. Новополоцк « ___ » _________201__г. Совместное общество с ограниченной ответственностью «ЛЛК-НАФТАН» (СООО «ЛЛК-НАФТАН», зарегистрированное решением от 28.04.2006 года № 293 Витебского областного исполнительного комитета), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице в лице заместителя генерального директора БУЛАЕВА ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА, действующего на основании доверенности № Д-65/18 от 01.10.2018, с одной стороны и _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице ___________________________ ____________________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________с другой стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, руководствуясь Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 297, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем ДОГОВОР, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется собрать полный пакет исходных данных для разработки проектно-сметной документации; разработать и утвердить у Заказчика задание на проектирование; разработать технические задания на закупку, опросные листы для закупки оборудования, необходимого для реализации объекта; разработать проектно-сметную документацию (далее – ДОКУМЕНТАЦИЯ), произвести в необходимом для разработки ДОКУМЕНТАЦИИ объёме обследования и изыскательские работы по объекту «Модернизация системы непрерывного контроля концентрации углеводородов в воздухе производственных помещений цехов № 2 и № 3 (СООО «ЛЛК-НАФТАН» г. Новополоцк)» (далее – ОБЪЕКТ).

20

ЗАКАЗЧИК________________________

ПОДРЯДЧИК_____________________

1.2. ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполненную работу в порядке, установленном настоящим ДОГОВОРОМ.

1.3. Выполненная (разработанная) ДОКУМЕНТАЦИЯ, являющаяся предметом ДОГОВОРА, должна соответствовать требованиям ТКП 45-1.02-298-2014, ТКП 45-1.02-295-2014 и иных строительных норм Республики Беларусь (СНБ), утвержденных Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов, техническому заданию на проектирование (Приложение № 1), договору, собранным исходным данным и утвержденному Заказчиком заданию на проектирование, требованиям соответствующих документов Евразийского экономического союза.

1.4. Для выполнения обязательств по настоящему ДОГОВОРУ ЗАКАЗЧИК имеет:

техническое задание для проектной организации по ОБЪЕКТУ; протокол заседания конкурсной комиссии по выбору победителя

переговоров. 1.5. Для выполнения работ по настоящему ДОГОВОРУ ПОДРЯДЧИК имеет специальные разрешения (лицензии) и (или) аттестаты соответствия:

№ разрешения (лицензии), аттестата

соответствия

Наименование вида лицензируемой деятельности,

области строительной деятельности

Кем и когда выдан документ

Срок действия

документа

ПОДРЯДЧИК обязан в пятидневный срок письменно сообщить ЗАКАЗЧИКУ о приостановлении или о прекращении действия лицензий, разрешений, аттестатов соответствия, изменении лицензий, разрешений, аттестатов соответствия на выполняемые им работы по настоящему ДОГОВОРУ. В случае приостановления или прекращения действий лицензий, разрешений, аттестатов соответствия ПОДРЯДЧИКА на выполняемые работы по настоящему ДОГОВОРУ сроком более одного месяца ЗАКАЗЧИК имеет право расторгнуть ДОГОВОР в одностороннем порядке (отказаться от исполнения ДОГОВОРА в одностороннем порядке). 1.6. ПОДРЯДЧИК обязуется защитить свои проектные решения, содержащиеся в ДОКУМЕНТАЦИИ, в экспертных (иных) органах (организациях): Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Госпромнадзора, Госпожнадзора, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Госстройэкспертизы, органах местного управления, иных необходимых органах (организациях), и обеспечить получение положительного заключения Госстройэкспертизы в Республике

21

ЗАКАЗЧИК________________________

ПОДРЯДЧИК_____________________

Беларусь в отношении разработанной ПОДРЯДЧИКОМ ДОКУМЕНТАЦИИ (при необходимости).

1.7. ПОДРЯДЧИК несет риск случайной невозможности исполнения настоящего ДОГОВОРА.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

2.1. Для исполнения настоящего ДОГОВОРА ЗАКАЗЧИК передает ПОДРЯДЧИКУ техническое задание для проектной организации по ОБЪЕКТУ в срок не позднее 14 дней с момента подписания настоящего ДОГОВОРА. В случае передачи неполного комплекта исходных данных ПОДРЯДЧИК не позднее 14 дней должен сообщить об этом ЗАКАЗЧИКУ. В случае отсутствия претензий в течение указанного срока ПОДРЯДЧИК не вправе ссылаться на не предоставление исходных данных в полном объеме или надлежащих исходных данных при обосновании нарушения сроков выполнения работ и/или иных нарушений своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ. 2.2. ПОДРЯДЧИК обязуется соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании для проектной организации по ОБЪЕКТУ, собранных исходных данных, утверждённом ЗАКАЗЧИКОМ Задании на проектировании, и вправе отступить от них только с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.

2.3. Содержание основных этапов работ и срок их выполнения определяются календарным планом выполнения работ и графиком платежей (далее – календарный план), являющимся неотъемлемой частью настоящего ДОГОВОРА (Приложение № 2 к ДОГОВОРУ). Устанавливаются следующие сроки выполнения работ по ДОГОВОРУ:

2.3.1. Начало работ:_____________________________________________. 2.3.2. Окончание работ:__________________________________________.

2.4. Сроки выполнения работ могут изменяться и продлеваться: 2.4.1. Если они нарушаются при наличии ситуации, относящейся к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажорным обстоятельствам) согласно разделу 7 настоящего ДОГОВОРА; 2.4.2. В случае изменения состава и объема работ в связи с уточнением, изменением или дополнением в техническое задание для проектной организации по ОБЪЕКТУ, задания на проектирование, технических условий от эксплуатирующих организаций, органов надзора и других исходных данных на проектирование. При возникновении указанных обстоятельств ПОДРЯДЧИК письменно уведомляет ЗАКАЗЧИКА о них и, при необходимости, вносит предложение о продлении сроков выполнения проектно-изыскательских работ путем оформления дополнительных соглашений к настоящему ДОГОВОРУ. 2.5. Общий срок выполнения работ не включает в себя сроки согласования ДОКУМЕНТАЦИИ заинтересованными органами (организациями) и проведения государственной экспертизы ДОКУМЕНТАЦИИ.

22

ЗАКАЗЧИК________________________

ПОДРЯДЧИК_____________________

Согласованную ЗАКАЗЧИКОМ ДОКУМЕНТАЦИЮ ПОДРЯДЧИК обязан передать (в том числе соблюсти все необходимые для передачи формальности) в экспертные (иные) органы (организации) для проведения государственной экспертизы в течение 10 рабочих дней с момента согласования ДОКУМЕНТАЦИИИ ЗАКАЗЧИКОМ.

Срок согласования и проведения государственных экспертиз ДОКУМЕНТАЦИИ не должен превышать сроков, предусмотренных действующими в Республике Беларусь нормативными правовыми актами и настоящим ДОГОВОРОМ.

2.6. В случае не предоставления ЗАКАЗЧИКОМ недостающих исходных данных, необходимых для исполнения ДОГОВОРА, на срок свыше 7 дней СТОРОНЫ вправе продлить срок окончания выполнения работ по ДОГОВОРУ на срок такого превышения путем оформления Дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ. Дополнительное соглашение должно быть направлено ЗАКАЗЧИКУ ПОДРЯДЧИКОМ в срок не более 5 календарных дней с момента предоставления недостающих данных. В противном случае ЗАКАЗЧИК имеет право в одностороннем порядке отказаться от продления сроков работ. 2.7. ПОДРЯДЧИК вправе выполнять работы собственными силами ПОДРЯДЧИКА или с привлечением субподрядчиков, если иное не будет предусмотрено по результатам переговоров.

2.8. Если в процессе выполнения работ, являющихся предметом ДОГОВОРА, будет выявлена невозможность получения в установленные сроки ожидаемых результатов работ и (или) установлена нецелесообразность их продолжения, ПОДРЯДЧИК обязан приостановить эти работы, поставив об этом в известность ЗАКАЗЧИКА в 5-дневный срок после приостановления работы. В этом случае СТОРОНЫ обязуются в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 3.1. Стоимость работ по настоящему ДОГОВОРУ в соответствии с

протоколом согласования договорной цены (Приложение № 3) составляет:______________________________________(___________________) белорусских рублей, в т.ч. НДС 20%_____________________(________________) белорусских рублей.

Строительство осуществляется за собственные средства Заказчика, без привлечения бюджетных и приравненных к ним средств, перечисленных в абзаце 12 подпункта 4.4 пункта 4 Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства».

3.2. Расчеты по настоящему ДОГОВОРУ производятся в соответствии с календарным планом (Приложение № 2 к ДОГОВОРУ).

3.3. Договорная цена является фиксированной и может быть изменена только в случае:

23

ЗАКАЗЧИК________________________

ПОДРЯДЧИК_____________________

3.3.1. Внесения ЗАКАЗЧИКОМ изменений в техническое заданиедля проектной организации по ОБЪЕКТУ, в задание на проектирование, другие исходные данные, повлекшие увеличение (уменьшение) объема работ, предусмотренного ДОГОВОРОМ;

3.3.2. Изменения законодательства о налогообложении, затрагивающего настоящий ДОГОВОР.

3.4. Внесение ЗАКАЗЧИКОМ изменений в задание на проектирование, исходные данные осуществляется по соглашению СТОРОН. 3.5. Изменение стоимости работ производится путем подписания СТОРОНАМИ дополнительного соглашения к настоящему ДОГОВОРУ.

3.6. ЗАКАЗЧИК осуществляет оплату выполненных ПОДРЯДЧИКОМ объемов работ путем перечисления средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА платежным поручением в соответствии с календарным планом выполнения работ и графиком платежей (далее – календарный план), являющимся неотъемлемой частью ДОГОВОРА (Приложение № 2) на основании подписанных СТОРОНАМИ актов сдачи-приемки выполненных работ или актов сдачи-приемки выполненных работ по этапу (при наличии этапов работ). 3.7. В договорную цену не входит стоимость прохождения государственной экспертизы, государственной экологической экспертизы ДОКУМЕНТАЦИИ, стоимость регистрации декларации соответствия ДОКУМЕНТАЦИИ требованиям безопасности (ТР 2009/013/BY), а также, обоснованные Подрядчиком, все виды изыскательских работ. На стоимость услуг и работ оформляются дополнительные соглашения к настоящему ДОГОВОРУ. Возмещение стоимости прохождения государственной экспертизы, государственной экологической экспертизы ДОКУМЕНТАЦИИ, регистрации декларации соответствия ДОКУМЕНТАЦИИ требованиям безопасности (ТР 2009/013/BY) осуществляется в два этапа:

50% - авансовый платеж; 50% - после получения положительного заключения экспертизы

(регистрации декларации соответствия). 3.8. Работы, выполненные некачественно по вине ПОДРЯДЧИКА, не

подлежат оплате до устранения выявленных недостатков за счет средств ПОДРЯДЧИКА. ПОДРЯДЧИК обязан устранить выявленные недостатки в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения уведомления об их обнаружении (выявления) или самостоятельного обнаружения (выявления) ПОДРЯДЧИКОМ таких недостатков.

3.9. Расчеты за работы, их виды (этапы), выполненные по вине ПОДРЯДЧИКА позже сроков, установленных в календарном плане, осуществляются в размере их стоимости, установленной в календарном плане.

3.10. В случае получения отрицательного заключения органов госстройэкспертизы по разработанной ПОДРЯДЧИКОМ документации, произошедшего по вине ПОДРЯДЧИКА, устранение выявленных недостатков и повторное проведение экспертизы исправленной ДОКУМЕНТАЦИИ производится за счет средств ПОДРЯДЧИКА в сроки, предусмотренные

24

ЗАКАЗЧИК________________________

ПОДРЯДЧИК_____________________

действующими в Республике Беларусь нормативными правовыми актами. При этом период времени, затраченный ПОДРЯДЧИКОМ на устранение выявленных недостатков и срок проведения повторных экспертиз, будет включаться в срок выполнения ПОДРЯДЧИКОМ работ, их видов (этапов) с возможностью привлечения ПОДРЯДЧИКА к ответственности за нарушение сроков выполнения работ, их видов (этапов), установленным по настоящему ДОГОВОРУ.

3.11. В случае приостановления или прекращения по требованию ЗАКАЗЧИКА работ, не связанному с нарушением ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных ДОГОВОРОМ, фактически выполненные работы, их виды (этапы) подлежат оплате в течение трех календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

4.1. Комплектность ДОКУМЕНТАЦИИ, подлежащей сдаче ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ по окончании работ, должна соответствовать плн-графику подготовки проектно-изыскательской документации, заданию на проектирование, требованиям ТКП 45-1.02-295-2014 и ТКП 45-1.02-298-2014, иных строительных норм, требованиям, указанным в п.1.3 настоящего ДОГОВОРА.

4.2. Разработанную по настоящему договору ДОКУМЕНТАЦИЮ ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ по накладной «Накладная на передачу результатов работ» (Приложение № 4) для рассмотрения и согласования в количестве 3-х экземпляров, а также 1 экземпляр в электронном виде, в том числе сметную документацию в формате cic с расширением arx, baz, ibd, ktl, ogl. После получения положительного заключения государственных экспертных органов, в соответствии с п.1.6 ДОГОВОРА, ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ 3 экземпляра ДОКУМЕНТАЦИИ и 3 экземпляра откорректированных листов ДОКУМЕНТАЦИИ (при наличии замечаний ЗАКАЗЧИКА и экспертных органов), а также 1 экземпляр на электронном носителе, оформленный согласно «Инструкции о порядке формирования проектной документации и требованиях к её оформлению в электронном виде», утв. Постановлением МАиС от 29.12.2017 №44, и предоставляет акт сдачи-приемки выполненных работ в течение трех рабочих дней с даты утверждения ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАКАЗЧИКОМ. Передача ДОКУМЕНТАЦИИ от ПОДРЯДЧИКА ЗАКАЗЧИКУ производится по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА. ПОДРЯДЧИК не имеет права передавать ДОКУМЕНТАЦИЮ либо ее часть третьим лицам без письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.

25

ЗАКАЗЧИК________________________

ПОДРЯДЧИК_____________________

4.3. ЗАКАЗЧИК после получения ДОКУМЕНТАЦИИ, накладной на передачу ДОКУМЕНТАЦИИ, акта сдачи-приемки выполненных работ, обязан в пятидневный срок направить ПОДРЯДЧИКУ подписанный и скрепленный печатью один экземпляр накладной на передачу результатов работ, акта сдачи приемки выполненных работ или в письменной форме мотивированный отказ от приемки результатов работ.

4.4. В случаях не подписания ЗАКАЗЧИКОМ акта сдачи-приемки выполненных работ и не предоставления им мотивированного отказа от приемки результатов работ, их видов (этапов) в пятидневный срок работы считаются принятыми и подлежат оплате ЗАКАЗЧИКОМ.

4.5. В случае мотивированного отказа от приемки работ СТОРОНАМИ в течение 5 календарных дней составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок. Устранение недостатков в ДОКУМЕНТАЦИИ производится за счет ПОДРЯДЧИКА в течение 10 календарных дней с даты составления двухстороннего акт с перечнем необходимых доработок.

4.6. В случае отказа ПОДРЯДЧИКА от участия в составлении (подписании) двухстороннего акта с перечнем необходимых доработок, такой акт составляется, подписывает ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем порядке, направляется в адрес ПОДРЯДЧИКА и подлежит исполнению ПОДРЯДЧИКОМ в срок, указанный в п.4.5 настоящего ДОГОВОРА.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 5.1. ЗАКАЗЧИК имеет право: 5.1.1. осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых

ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его производственную и хозяйственную деятельность;

5.1.2. отказаться от исполнения ДОГОВОРА в любое время до сдачи результатов работ при наличии уважительных причин, уплатив ПОДРЯДЧИКУ часть установленной договорной цены за работы, выполненные до получения ПОДРЯДЧИКОМ уведомления об отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения ДОГОВОРА;

5.1.3. требовать возмещения причиненных ему убытков; 5.1.4. требовать предоставления дополнительного количества экземпляров

проектной документации сверх установленного соответствующими техническими нормативными правовыми актами количества за дополнительную плату по договоренности с ПОДРЯДЧИКОМ;

5.1.5. потребовать от ПОДРЯДЧИКА представления обоснования договорной цены работ, являющихся предметом ДОГОВОРА;

5.1.6. передать инженеру (инженерной организации) полномочия по принятию от его имени решений при взаимоотношениях с ПОДРЯДЧИКОМ, а также часть обязанностей, возлагаемых на него в соответствии с законодательством и ДОГОВОРОМ.

5.2. ЗАКАЗЧИК обязан:

26

ЗАКАЗЧИК________________________

ПОДРЯДЧИК_____________________

5.2.1. передать ПОДРЯДЧИКУ техническое задание для проектной организации по ОБЪЕКТУ;

5.2.2. принимать, рассматривать, согласовывать и утверждать предоставляемые ПОДРЯДЧИКОМ материалы и документы, касающиеся предмета ДОГОВОРА, в сроки, установленные ДОГОВОРОМ;

5.2.3. производить оплату выполненных работ; 5.2.4. уплатить ПОДРЯДЧИКУ в течение пяти банковских дней

договорную цену в полном объеме после завершения выполнения всех работ на основании акта сдачи-приемки выполненных работ или уплачивать ее частями в тот же срок после завершения выполнения отдельных видов (этапов) работ в соответствии с календарным планом на основании акта сдачи-приемки выполненных отдельных видов (этапов) работ;

5.2.5. направлять по запросу организаций, проводящих государственные экспертизы проектной ДОКУМЕНТАЦИИ, своих уполномоченных представителей для решения вопросов, находящихся в компетенции ЗАКАЗЧИКА;

5.2.6. рассматривать вопрос об изменении договорной цены в связи с обстоятельствами, не зависящими от ПОДРЯДЧИКА и предусмотренными условиями настоящего ДОГОВОРА;

5.2.7. рассмотреть, согласовать или выдать перечень замечаний в срок не позднее 20 календарных дней с момента передачи ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАКАЗЧИКУ на согласование по накладной, согласно пунктам 4.2, 4.4 ДОГОВОРА;

5.2.8. принимать участие совместно с ПОДРЯДЧИКОМ в согласовании готовой проектной документации с соответствующими государственными органами, органами местного управления и самоуправления и иными организациями;

5.2.9. оказывать содействие ПОДРЯДЧИКУ в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных ДОГОВОРОМ;

5.2.10. привлечь ПОДРЯДЧИКА к участию в деле по иску, предъявленному к ЗАКАЗЧИКУ третьим лицом в связи с недостатками составленной ДОКУМЕНТАЦИИ или выполненных работ.

5.3. ПОДРЯДЧИК имеет право: 5.3.1. самостоятельно определять способ выполнения работ, являющихся

предметом ДОГОВОРА, в соответствии с техническим заданием для проектной организации по ОБЪЕКТУ, собранными исходными данными, утвержденным ЗАКАЗЧИКОМ Заданием на проектирование, разрешительной документацией, техническими нормативными правовыми актами и ДОГОВОРОМ;

5.3.2. отступать от требований, содержащихся в техническом задании для проектной организации по ОБЪЕКТУ, собранными исходными данными, утвержденным ЗАКАЗЧИКОМ Заданием на проектирование, только с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА с внесением соответствующих изменений в указанную документацию;

5.3.3. получать плату за результаты работ;

27

ЗАКАЗЧИК________________________

ПОДРЯДЧИК_____________________

5.3.4. не приступать к работам, являющимся предметом ДОГОВОРА, или приостанавливать начатые работы с извещением об этом ЗАКАЗЧИКА в трехдневный срок в письменной форме в случае, если нарушение ЗАКАЗЧИКОМ своих обязанностей по ДОГОВОРУ препятствует исполнению ПОДРЯДЧИКОМ ДОГОВОРА, а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что эти обязанности не будут выполнены в установленный ДОГОВОРОМ срок.

5.4. ПОДРЯДЧИК обязан: 5.4.1. выполнять работы, являющиеся предметом ДОГОВОРА, в

соответствии с техническим заданием для проектной организации по ОБЪЕКТУ, собранными исходными данными, утвержденным ЗАКАЗЧИКОМ Заданием на проектирование, разрешительной документацией, нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, и настоящим ДОГОВОРОМ;

5.4.2. информировать ЗАКАЗЧИКА в письменной форме о наличии в исходных данных или разрешительной документации несоответствий условиям ДОГОВОРА, а также о необходимости пересмотра разрабатываемой проектной документации в согласованный СТОРОНАМИ в дополнительном соглашении срок;

5.4.3. устранять своими силами и за свой счет допущенные по своей вине недостатки при выполнении работ, которые могут повлечь отступления от технического задания для проектной организации по ОБЪЕКТУ, собранным исходным данным, утвержденному ЗАКАЗЧИКОМ Задания на проектирование, разрешительной документации и (или) ДОГОВОРА, технико-экономических параметров ОБЪЕКТА, предусмотренных заданием на проектирование;

5.4.4. извещать ЗАКАЗЧИКА о необходимости пересмотра ранее утвержденной проектной документации или отдельных проектных решений, возникшей при осуществлении авторского надзора за строительством;

5.4.5. информировать ЗАКАЗЧИКА в письменной форме по его запросу о разработке проектной документации и (или) выполнении изыскательских работ;

5.4.6. согласовывать готовую проектную документацию с ЗАКАЗЧИКОМ, с соответствующими государственными и иными органами (организациями);

5.4.7.согласовывать с ЗАКАЗЧИКОМ все изменения, вносимые в проектную документацию по результатам устранения замечаний, полученных от экспертных органов, а также иных недостатков, самостоятельно выявленных ПОДРЯДЧИКОМ;

5.4.8. выдавать технические заключения о соответствии закупаемого ЗАКАЗЧИКОМ оборудования требованиям ДОКУМЕНТАЦИИ и вносить, по результатам закупки оборудования, изменения в ДОКУМЕНТАЦИЮ на основании паспортных данных фактически закупленного оборудования;

5.4.9. в случае необходимости, обеспечить проведение экспертизы разработанной ДОКУМЕНТАЦИИ в соответствии с Положением о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей

28

ЗАКАЗЧИК________________________

ПОДРЯДЧИК_____________________

строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации), утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2016 № 791; 5.4.10. устранить за свой счет все недостатки, обнаруженные в ДОКУМЕНТАЦИИ самостоятельно ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИКОМ либо согласующими органами (организациями), внести в ДОКУМЕНТАЦИЮ все необходимые изменения и дополнения, в срок не более 10 календарных дней с момента получения замечаний;

5.4.11. информировать ЗАКАЗЧИКА в письменной форме: 5.4.11.1. о представленных ЗАКАЗЧИКОМ некачественно подготовленных

исходных данных, необходимых для исполнения ДОГОВОРА; 5.4.11.2. о любых обстоятельствах, препятствующих выполнению

ПОДРЯДЧИКОМ принятых на себя обязательств по ДОГОВОРУ; 5.4.11.3. о невозможности получения ожидаемого результата работ; 5.4.11.4. о полученных от согласующих и экспертных органов

(организаций) замечаниях по разработанной ДОКУМЕНТАЦИИ (с предоставлением заверенной копии поступивших замечаний). Срок предоставления заверенной копии поступивших замечаний - не позднее 2-х рабочих дней электронной почтой и 5-и рабочих дней почтовой корреспонденцией на бумажном носителе;

5.4.11.5. о сроках устранения полученных замечаний; 5.4.11.6. о нарушении сроков принятия, рассмотрения, согласования и

(или) выдачи заключений согласующими органами (организациями), при этом данное уведомление предоставляется (направляется) ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ не позднее 3 рабочих дней с даты истечения установленного срока для совершения соответствующего действия (процедуры) согласующим органом (организацией);

5.4.12. приостановить РАБОТЫ, являющиеся предметом ДОГОВОРА, в случаях, указанных в подпункте 5.4.11.3 ДОГОВОРА, до получения от ЗАКАЗЧИКА соответствующих указаний;

5.4.13. передать ЗАКАЗЧИКУ результаты работ в сроки, указанные в ДОГОВОРЕ, а также согласованную в соответствии с законодательством проектную документацию в порядке, сроки и количестве экземпляров, которые предусмотрены ДОГОВОРОМ;

5.4.14. гарантировать ЗАКАЗЧИКУ отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничить их выполнение на основе подготовленной ПОДРЯДЧИКОМ ДОКУМЕНТАЦИИ;

5.4.15. контролировать деятельность всех субподрядных организаций, занятых при разработке ДОКУМЕНТАЦИИ, контролировать соблюдение ими действующих норм, а также качества, сроков и объемов выполняемых работ;

5.4.16. обеспечить наличие средств индивидуальной защиты при выполнении работ на территории СООО «ЛЛК-НАФТАН» у работников ПОДРЯДЧИКА и привлеченных субподрядных организаций (в том числе субподрядчиков-физических лиц);

29

ЗАКАЗЧИК________________________

ПОДРЯДЧИК_____________________

5.4.17. обеспечить соблюдение правил техники безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и норм промышленной санитарии при выполнении работ на территории СООО «ЛЛК-НАФТАН», а также Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме ОАО «Нафтан» работниками ПОДРЯДЧИКА и привлеченных субподрядных организаций (в том числе субподрядчиков – физических лиц);

5.4.18. обеспечить конфиденциальность любой информации полученной от ЗАКАЗЧИКА по настоящему ДОГОВОРУ, не передавать ее третьим лицам;

5.4.19. письменно согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ выбор субподрядных организаций по настоящему ДОГОВОРУ (в том числе субподрядчиков- физических лиц);

5.4.20. осуществлять авторский надзор за строительством на основании отдельно заключенного договора между СТОРОНАМИ;

5.4.21. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письма ЗАКАЗЧИКА об утверждении ЗАКАЗЧИКОМ проектной ДОКУМЕНТАЦИИ, разработанной по настоящему ДОГОВОРУ, подписать и предоставить в адрес ЗАКАЗЧИКА два экземпляра договора на ведение авторского надзора за строительством по форме, являющейся приложением к документации для переговоров по выбору исполнителя проектно-изыскательских работ по объекту: «Модернизация системы непрерывного контроля концентрации углеводородов в воздухе производственных помещений цехов № 2 и № 3 (СООО «ЛЛК-НАФТАН» г. Новополоцк)»;

5.4.22. в случае включения ПОДРЯДЧИКА в Реестр организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере (далее – Реестр) возместить предъявленные контролирующими (правоохранительными) органами платежи в бюджет, штрафные санкции и иные платежи, возникшие у ЗАКАЗЧИКА в связи с включением ПОДРЯДЧИКА в Реестр;

5.4.23. о факте включения ПОДРЯДЧИКА в Реестр в течение 7 календарных дней письменно уведомить ЗАКАЗЧИКА;

5.4.24. возвратить ЗАКАЗЧИКУ все денежные средства, полученные по настоящему ДОГОВОРУ, в случае отказа ЗАКАЗЧИКА от исполнения ДОГОВОРА согласно п.8.9 настоящего ДОГОВОРА, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты уведомления.

5.5. ПОДРЯДЧИК без письменного согласия ЗАКАЗЧИКА не имеет права передавать:

5.5.1. разработанную ДОКУМЕНТАЦИЮ и ее часть третьим лицам; 5.5.2. свои обязательства по ДОГОВОРУ третьему лицу.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение условий ДОГОВОРА

СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с действующим

30

ЗАКАЗЧИК________________________

ПОДРЯДЧИК_____________________

законодательством и настоящим ДОГОВОРОМ. Условия п.6.2 и п.6.3 настоящего ДОГОВОРА не подлежат применению, если ЗАКАЗЧИК письменно приостановил исполнение своего обязательства по причине невыполнения ПОДРЯДЧИКОМ любого встречного обязательства по ДОГОВОРУ.

6.2. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных ДОГОВОРОМ, и уплачивает пеню ПОДРЯДЧИКУ за нарушение сроков оплаты, указанных в пункте п.3.6 ДОГОВОРА и календарном плане в размере 0,2 процента не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 20 процентов от размера этой суммы.

6.3. В случае задержки оплаты выполненных работ по этапу более чем на 14 банковских дней ПОДРЯДЧИК вправе приостановить выполнение работ до подписания дополнительного соглашения о дальнейших условиях и сроках их выполнения, а в случае задержки такой оплаты более чем на 30 банковских дней - потребовать расторжения настоящего ДОГОВОРА. ПОДРЯДЧИК утрачивает данное право, если до момента направления уведомления о расторжении ДОГОВОРА ЗАКАЗЧИК выполнил свои обязательства по оплате просроченной суммы.

6.4. ПОДРЯДЧИК несет ответственность: 6.4.1. за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств,

предусмотренных ДОГОВОРОМ, уплачивает пеню ЗАКАЗЧИКУ за несоблюдение сроков выполнения работ, их видов (этапов) установленных в календарном плане, - в размере 0,2 процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;

6.4.2. нарушение сроков сдачи ЗАКАЗЧИКУ результатов работ, их видов (этапов), установленных ДОГОВОРОМ, - в размере 0,2 процента от цены работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от их цены;

6.4.3. за недостатки в проектной документации, согласно п.6.5 ДОГОВОРА, в виде штрафа в размере 1% от стоимости работ по п.3.1. ДОГОВОРА;

6.4.4. за нарушение сроков возврата денежных средств, согласно п.5.4.24. ДОГОВОРА, - в размере 0,2 процента от цены работ по договору за каждый день просрочки.

6.5. Недостатки в проектной документации, допущенные по вине ПОДРЯДЧИКА и выявленные в процессе строительства ОБЪЕКТА, подлежат устранению ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет в срок не позднее 10 календарных дней с даты направления в адрес ПОДРЯДЧИКА уведомления об их обнаружении.

6.6. Если экспертными органами обнаружены недостатки в ДОКУМЕНТАЦИИ, в т.ч. в связи с неудовлетворительным ее качеством, ПОДРЯДЧИК за свой счет устраняет допущенные недостатки и вносит изменения в ДОКУМЕНТАЦИЮ.

6.7. При получении отрицательного заключения органов Госстройэкспертизы по причинам, указанным в п.6.6 ДОГОВОРА, ПОДРЯДЧИК

31

ЗАКАЗЧИК________________________

ПОДРЯДЧИК_____________________

за свой счет обеспечивает повторное проведение экспертизы ДОКУМЕНТАЦИИ, а при необходимости – согласование с иным органами (организациями).

6.8. За несвоевременное устранение дефектов, указанных ЗАКАЗЧИКОМ, в том числе выявленных как по результатам государственных экспертиз, так и после их прохождения, ПОДРЯДЧИК уплачивает неустойку в размере одного процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

6.9. В случае, если недостатки в проектной документации привели к дополнительным затратам ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИК обязан возместить их в полном объёме.

6.10. При нарушении ПОДРЯДЧИКОМ п.9.9 настоящего ДОГОВОРА ЗАКАЗЧИК может взыскивать с ПОДРЯДЧИКА по своему выбору либо штраф в размере 20% от стоимости работ настоящему ДОГОВОРУ, либо штраф в размере 20% от стоимости ДОГОВОРА, заключенного ПОДРЯДЧИКОМ, при исполнении которого ПОДРЯДЧИК без письменного согласия ЗАКАЗЧИКА использовал ДОКУМЕНТАЦИЮ настоящего ДОГОВОРА или ее часть.

6.11. За нарушение сроков предоставления акта сдачи-приемки выполненных работ, а также иных документов, подлежащих предоставлению вместе с первичными учетными документами, предусмотренных в пунктах 3.11, 4.2, 4.4, 8.8 ДОГОВОРА, ПОДРЯДЧИК помимо иных неустоек, предусмотренных ДОГОВОРОМ, уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,1% от стоимости выполненных работ, по которым не предоставлен первичный учетный документ, за каждый день просрочки предоставления, а также возместит ЗАКАЗЧИКУ сверх неустойки все убытки (включая административные штрафы, а также суммы неустойки, перечисленные по решению налогового органа), причиненные несвоевременным исполнением такой обязанности.

6.12. За недостатки в проектной документации, которые являются следствием недостатков задания на проектирование, разрешительной документации, исходных данных, в виде штрафа в размере 1% от стоимости работ по п.3.1.ДОГОВОРА;

6.13. ПОДРЯДЧИК не несет ответственность за: 6.13.1. допущенные без согласования с ним отступления от проектной

документации в процессе строительства ОБЪЕКТА и его эксплуатации; 6.13.2. превышение согласующими и экспертными органами

(организациями) нормативных сроков рассмотрения ДОКУМЕНТАЦИИ; 6.13.3. за неисполнение обязательств при возникновении форс-мажорных

обстоятельств. 6.14. СТОРОНЫ частично или полностью освобождаются от

ответственности, если докажут, что надлежащее выполнение обязательств по договору оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

6.15. Выплата неустойки не освобождает СТОРОНЫ от выполнения обязательств по ДОГОВОРУ, если иное не предусмотрено ДОГОВОРОМ.

32

ЗАКАЗЧИК________________________

ПОДРЯДЧИК_____________________

6.16. Окончание срока действия ДОГОВОРА не освобождает СТОРОНЫ от ответственности за его нарушение.

6.17. При нарушении по вине ПОДРЯДЧИКА предусмотренных ДОГОВОРОМ сроков выполнения проектных и изыскательских работ их оплата производится в ценах на установленную ДОГОВОРОМ дату их завершения.

6.18. ПОДРЯДЧИК обязуется создавать и выставлять ЗАКАЗЧИКУ через Портал электронных счетов-фактур (www.vat.gov.by), в соответствии с требованиями, предусмотренными ст. 131 Налогового кодекса Республики Беларусь, в сроки установленные законодательством, в порядке, определяемом Инструкцией о порядке создания (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения электронного счета-фактуры, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25.04.2016 № 15, электронный счет-фактуру по налогу на добавленную стоимость.

В случае не выставления ПОДРЯДЧИКОМ электронного счета-фактуры по налогу на добавленную стоимость в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере суммы налога на добавленную стоимость, на которую не выставлен электронный счет-фактура. Штраф уплачивается Исполнителем в течение 10 (десяти) дней с даты выставления ЗАКАЗЧИКОМ счета.

Ненадлежащее выставление ПОДРЯДЧИКОМ электронного счета-фактуры по налогу на добавленную стоимость приравнивается к не выставлению.

6.19. За нарушение срока предоставления (направления) ЗАКАЗЧИКУ уведомления, предусмотренного в п.5.4.11.4, п.5.4.11.6 настоящего ДОГОВОРА, ПОДРЯДЧИК по требованию ЗАКАЗЧИКА оплатит штраф в размере 20 базовых величин, а также пеню в размере 0,5 базовой величины за каждый день просрочки (включая и день уведомления).

6.20. За нарушение срока, предусмотренного в п.5.4.21 настоящего ДОГОВОРА, ПОДРЯДЧИК по требованию ЗАКАЗЧИКА оплатит штраф в размере 100 базовых величин.

6.21. В случае несвоевременного выполнения обязательства, предусмотренного в п.5.4.23 настоящего ДОГОВОРА, ПОДРЯДЧИК по требованию ЗАКАЗЧИКА оплатит штраф в размере 20% от стоимости работ по настоящему ДОГОВОРУ.

6.22. За появление на территории ОАО «Нафтан» (в том числе при попытке прохода через контрольно-пропускные пункты) или СООО «ЛЛК-НАФТАН» в состоянии опьянения работников ПОДРЯДЧИКА, организаций-субподрядчиков и/или физических лиц-субподрядчиков, привлеченных ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему договору, а также за распитие спиртных напитков, употребление наркотических психотропных веществ, их аналогов, токсических средств на указанных территориях работниками ПОДРЯДЧИКА, организаций-субподрядчиков и физическими лицами-субподрядчиками (далее, вне зависимости от нанимателя, работодателя такого работника – работник-

33

ЗАКАЗЧИК________________________

ПОДРЯДЧИК_____________________

нарушитель), ПОДРЯДЧИК выплатит ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 20 базовых величин за каждого работника-нарушителя, появившегося в состоянии опьянения или распивавшего спиртные напитки, или употреблявшего наркотические психотропные вещества, их аналога, токсические средства на территории ОАО «Нафтан» или СООО «ЛЛК-НАФТАН».

7. ФОРС-МАЖОР.

7.1. Ни одна из СТОРОН не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязанностей по настоящему ДОГОВОРУ, если неисполнение будет являться действием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия) возникшие после заключения настоящего ДОГОВОРА. 7.2. Если любое из вышеперечисленных обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение обязательств в срок, то этот срок отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств. 7.3. СТОРОНА, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по ДОГОВОРУ, обязана в трехдневный срок с момента их наступления уведомить другую СТОРОНУ. 7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 60-ти дней, СТОРОНЫ имеют право расторгнуть настоящий ДОГОВОР в одностороннем порядке.

7.5. Достаточным подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств будет документ, выданный Белорусской Торгово-промышленной палатой.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 8.1. Изменения в ДОГОВОР вносятся путем заключения СТОРОНАМИ дополнительного соглашения.

8.2. По требованию одной из СТОРОН другая СТОРОНА обязана обсудить вопрос об уточнении условий настоящего ДОГОВОРА, если их необходимость обусловлена: 8.2.1. реорганизацией юридического лица, являющегося одной из СТОРОН по ДОГОВОРУ; 8.2.2. необходимостью изменения сроков выполнения работ; 8.2.3. выявлением в ходе проектирования необходимости выполнения дополнительных объемов работ, не предусмотренных ДОГОВОРОМ;

8.2.4. при изменении законодательства, регулирующего порядок заключения и исполнения договоров. 8.3. О возникновении приведенных выше обстоятельств (п.8.2) заинтересованная СТОРОНА в недельный срок обязана уведомить другую

34

ЗАКАЗЧИК________________________

ПОДРЯДЧИК_____________________

СТОРОНУ в письменной форме и подготовить предложения по изменению условий ДОГОВОРА. 8.4. ДОГОВОР может быть расторгнут до завершения работ в полном объеме по требованию ЗАКАЗЧИКА:

8.4.1. в случае неоднократного нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ, являющихся предметом ДОГОВОРА;

8.4.2. при нецелесообразности дальнейшего проведения работ; 8.4.3. в случае изменения условий финансирования работ, являющихся

предметом ДОГОВОРА. 8.5. ДОГОВОР может быть расторгнут до завершения работ в полном объеме по требованию ПОДРЯДЧИКА - в случае, если ЗАКАЗЧИКОМ более 30 дней не осуществлена оплата выполненных и переданных в установленном порядке результата работ, предусмотренных в календарном плане. 8.6. Любой из СТОРОН: 8.6.1. если на предложение о внесении изменений в условия ДОГОВОРА при наличии обстоятельств, указанных в п.8.2 настоящего ДОГОВОРА, другая СТОРОНА не дала ответ в установленный срок; 8.6.2. если другая СТОРОНА ликвидируется в связи с банкротством. 8.7. По соглашению СТОРОН ДОГОВОР может быть расторгнут и по другим основаниям. 8.8. Предложение о расторжении ДОГОВОРА в письменном виде заинтересованная СТОРОНА направляет другой СТОРОНЕ, которая обязана рассмотреть его в 10-дневный срок. При согласии второй СТОРОНЫ расторжение ДОГОВОРА оформляется в течение 5 рабочих дней двухсторонним актом, где указывается: объем и стоимость фактически выполненных работ; перечень передаваемой ЗАКАЗЧИКУ ДОКУМЕНТАЦИИ; другие обязательства СТОРОН, связанные с расторжением ДОГОВОРА и прекращением работ по ДОГОВОРУ.

8.9. ЗАКАЗЧИК вправе в любое время до сдачи ему результатов работ в одностороннем порядке отказаться от исполнения ДОГОВОРА в случаях, если:

8.9.1. ПОДРЯДЧИК в течение 30 дней не приступает к исполнению ДОГОВОРА;

8.9.2. ПОДРЯДЧИК выполняет работу с нарушением сроков этапов, предусмотренных в календарном плане более чем на 20 календарных дней, что ставит под сомнение ее завершение к установленному настоящим ДОГОВОРОМ сроку;

8.9.3. во время выполнения работы стало очевидно, что она не будет выполнена ПОДРЯДЧИКОМ надлежащим образом и в назначенный срок не будут устранены указанные ЗАКАЗЧИКОМ недостатки;

8.9.4. если результат работ по ДОГОВОРУ нарушает чью-то интеллектуальную собственность;

35

ЗАКАЗЧИК________________________

ПОДРЯДЧИК_____________________

8.9.5. ПОДРЯДЧИК и/или привлеченные им субподрядчики допустили нарушения Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме ОАО «Нафтан» два и более раза;

8.9.6. ПОДРЯДЧИК включен в Реестр организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере;

8.9.7. в отношении ПОДРЯДЧИКА инициирована процедура реорганизации, ликвидации (банкротства) или подан иск о признании регистрации (реорганизации) недействительной.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 9.1. Договорная цена за выполнение работ по ДОГОВОРУ

предусматривает передачу ЗАКАЗЧИКУ: 9.1.1. 6-ти комплектов ДОКУМЕНТАЦИИ на бумажном носителе. Все передаваемые ЗАКАЗЧИКУ экземпляры, а также разделы

ДОКУМЕНТАЦИИ должны иметь маркировку с указанием номера копии; 9.1.2. одного экземпляра ДОКУМЕНТАЦИИ на электронном носителе

(CD-диске), оформленного согласно «Инструкции о порядке формирования проектной документации и требованиях к её оформлению в электронном виде», утв. Постановлением МАиС от 29.12.2017 №44. При этом не допускается передача файлов PDF, созданных путем сканирования ДОКУМЕНТАЦИИ из бумажного носителя.

9.1.3. одного экземпляра сметной документации на электронном носителе (CD-диске) в формате cic с расширением arx, baz, ibd, ktl, ogl.

9.1.4. одного экземпляра сводной ведомости (спецификации) потребности объекта в материалах и оборудовании на электронном носителе (CD-диске) в формате .docx либо .xlsx.

9.2. ДОКУМЕНТАЦИЯ должна соответствовать требованиям СТБ 2255-2012, ЕСКД и СПДС.

9.3. Разрабатываемая сметная часть в составе проектной документации должна выделять проектно-технологические модули (ПТМ), в которых содержатся сведения:

- об объемах (в физических единицах измерения) и стоимости отдельных видов работ (комплекса работ, технологически связанных между собой и ориентированных на исполнение однородных видов и типов работ) в соответствии с проектной документацией;

- о потребностях в материальных, трудовых и других видах ресурсов, необходимых для выполнения данного вида работ.

9.3.1. Формирование ПТМ должно быть выполнено в соответствии с нормами установленными:

- ТКП 45-1.02-302-2015 «Строительство. Технико-экономические показатели объекта строительства. Правила определения площадей и объемов зданий и сооружений», утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства (МАиС) от 23.02.2015 №52;

36

ЗАКАЗЧИК________________________

ПОДРЯДЧИК_____________________

- Методическими рекомендациями по формированию технико-экономических, в т.ч. стоимостных и ресурсных показателей объектов строительства, с целью их применения в качестве показателей объектов-аналогов, использования при планировании затрат и определении стоимости строительства, утвержденными постановлением МАиС от 10.07.2015 №21;

- Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением МАиС от 18.11.2011 №51.

9.3.2. Ведомость объемов работ и расхода ресурсов составляется по видам работ (сметам) в разрезе ПТМ (п. 46 Инструкции № 51). Наименование и расходы ресурсов включаются в ведомость на основании НРР-2017.

9.4. Дополнительный тираж ДОКУМЕНТАЦИИ оплачивается на основании подписанного СТОРОНАМИ дополнительного соглашения. 9.5. В случае досрочного выполнения ПОДРЯДЧИКОМ работ ЗАКАЗЧИК обязуется досрочно принять, оплатить их по согласованной договорной цене, указанной в разделе 3 настоящего ДОГОВОРА. 9.6. Споры по настоящему ДОГОВОРУ разрешаются Экономическим судом Витебской области. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок разрешения споров. 9.7. В случае возникновения обстоятельств, не предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

9.8. Любые договоренности между СТОРОНАМИ по ДОГОВОРУ, влекущие за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего ДОГОВОРА, должны быть письменно подтверждены СТОРОНАМИ в форме дополнительных соглашений к настоящему ДОГОВОРУ.

9.9. Авторское право на разработанную ПОДРЯДЧИКОМ согласно пункту 1.1 настоящего ДОГОВОРА проектную документацию принадлежит ПОДРЯДЧИКУ. Имущественные права по использованию ДОКУМЕНТAЦИИ принадлежат ЗАКАЗЧИКУ. Разработанная ДОКУМЕНТАЦИЯ не вправе передаваться ПОДРЯДЧИКОМ третьим лицам и использоваться ПОДРЯДЧИКОМ для других проектов (иных договоров ПОДРЯДЧИКА) без письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.

9.10. Ни одна из СТОРОН не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности по настоящему договору без предварительного письменного согласия другой СТОРОНЫ.

9.11. СООО «ЛЛК-НАФТАН» с 01.01.2019 по 31.12.2020 включено в перечень крупных плательщиков, утвержденный Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь от 28.09.2018 №114.

37

ЗАКАЗЧИК________________________

ПОДРЯДЧИК_____________________

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 10.1. ДОГОВОР составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из СТОРОН, вступает в силу с момента подписания его СТОРОНАМИ, действует до выполнения всех договорных обязательств.

10.2. К настоящему ДОГОВОРУ прилагается следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: 10.2.1. Техническое задание для проектной организации (Приложение № 1);

10.2.2. Календарный план (Приложение № 2); 10.2.3. Протокол согласования договорной цены (Приложение № 3); 10.2.4. Накладная на передачу результатов работ (Приложение № 4);

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 11.1. ЗАКАЗЧИК: СООО «ЛЛК-НАФТАН»

Республика Беларусь, Витебская область, 211440, г. Новополоцк-1 УНП 390401182 Телефон (0214) 59-45-13, факс (0214)59-81-62 www.llk-naftan.by E-mail: office@llk-naftan.by р/с BY80PJCB30122104561000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 202 г. Полоцк, БИК (BIC) PJCBBY2X.

11.2. ПОДРЯДЧИК: ___________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК ________________Л.Н.Булаев «_____» __________________ 20__г. М.П.

ПОДРЯДЧИК ________________________ «_____» _________________ 20__г. М.П.

40

Приложение № 2 к ДОГОВОРУ № _______от______

Календарный план

к договору № _____________ от ___ ____________ 20__г.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Модернизация системы непрерывного контроля концентрации углеводородов в воздухе

производственных помещений цехов № 2 и № 3 (СООО «ЛЛК-НАФТАН» г. Новополоцк)»

.

№ этапов

работ

Наименование работ, их

видов (этапов работ)

Срок начала и

завершения работ, их видов (этапов

работ), число, месяц, год

Расчетная стоимость работ

(этапов работ)

Результаты

работ

Сумма, тыс. руб.

В процентах к стоимости

1. 2. 3.

Общая стоимость работ с учетом НДС

ЗАКАЗЧИК ________________Л.Н.Булаев

ПОДРЯДЧИК __________________

«___»__________20___г. «___»__________20___г.

41

Приложение №3 к ДОГОВОРУ № _______от_______

ПРОТОКОЛ согласования договорной цены

Наименование и местонахождение объекта: «Модернизация системы непрерывного контроля концентрации углеводородов в воздухе производственных помещений цехов № 2 и № 3 (СООО «ЛЛК-НАФТАН» г. Новополоцк)». Основание для выполнения проектно-изыскательских работ: приказ генерального директора СООО «ЛЛК-НАФТАН» от ________________________________________ Заказчик: Совместное общество с ограниченной ответственностью «ЛЛК-НАФТАН», в лице заместителя генерального директора по производственным и техническим вопросам БУЛАЕВА ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА, действующего на основании доверенности № Д-65/18 от 01.10.2018. Подрядчик: Протокол заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров от __ _________20__ г. № ____. Договорная цена работ ____________ белорусских рублей. ЗАКАЗЧИК ________________Л.Н.Булаев

ПОДРЯДЧИК __________________

«___»__________20___г. «___»__________20___г.

42

Приложение № 4 к ДОГОВОРУ № ____от_______

ОТПРАВИТЕЛЬ ___________________________

(наименование организации)

___________________________ (адрес)

УНП _______________________

ПОЛУЧАТЕЛЬ ___________________________

(наименование организации)

___________________________ (адрес)

УНП _______________________

НАКЛАДНАЯ на передачу результатов работ

Подрядчик Наименование результата работ Заказчик Договор на (наименование договора)

от ____ _____________ 20___ г. № _________. Количество сдаваемых экземпляров документации на бумажном носителе , количество файлов на машинном носителе . ЗАКАЗЧИК ________________Л.Н.Булаев

ПОДРЯДЧИК __________________

«___»__________20___г. «___»__________20___г.

43

Заказчик ______________________ Подрядчик ______________________

Приложение № 4 к Документации для переговоров по

объекту «Модернизация системы непрерывного

контроля концентрации углеводородов в воздухе производственных помещений цехов № 2 и № 3 (СООО «ЛЛК-НАФТАН» г. Новополоцк)»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО УЧАСТНИКА ПЕРЕГОВОРОВ

г. _________________ «___» __________ 20__ г. ___________________________________________________ (далее – Участник) в лице ____________________, действующего на основании ___________________________, подавая документы (сведения) для участия в переговорах по выбору исполнителя предпроектных и проектно-изыскательских работ по объекту «Модернизация системы непрерывного контроля концентрации углеводородов в воздухе производственных помещений цехов № 2 и № 3 (СООО «ЛЛК-НАФТАН» г. Новополоцк)» (далее – Объект), проводимых в СООО «ЛЛК-НАФТАН», выступающем в качестве заказчика (организатора переговоров) (далее – Заказчик), Участник обязуется:

1. По результатам переговоров в случае признания Участника победителем переговоров заключить с Заказчиком договор в сроки, установленных законодательством и (или) извещением о проведении переговоров на условиях и в порядке, предусмотренных документацией Заказчика для переговоров.

2. Предоставлять Заказчику в ходе проведения переговоров достоверные (соответствующие действительности):

- документы (сведения) согласно документации для переговоров для оценки Заказчиком представленной информации;

- документы об экономическом и финансовом положении; - иные необходимые документы (сведения). 3. По результатам процедуры улучшения предложений для переговоров подписать на

заседании конкурсной комиссии Заказчика справку о таких результатах в случае, если представитель Участника очно участвовал (присутствовал) в данной процедуре.

4. В случае нарушения Участником пункта 1, пункта 2, пункта 3 (вне зависимости от того, будет ли признан Участник победителем переговоров) настоящего обязательства:

4.1. оплатить Заказчику по требованию Заказчика штраф в сумме 10 (десяти) % от цены заказа, указанной в коммерческой части предложения Участника;

4.2. возместить документально подтвержденные убытки Заказчика, связанные с невыполнением (ненадлежащим выполнением) Участником настоящего обязательства.

5. Оплату штрафа и убытков осуществить в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования об оплате.

Реквизиты Участника: Наименование Участника Адрес: УНП р/с Адрес банка: тел/факс: Электронный адрес для документов: ____________________________ ________________ _____________________ (Руководитель предприятия-Участника) (Подпись) (Ф.И.О.) М.П. Примечание: Подпись руководителя (уполномоченного представителя) Участника на настоящем обязательстве должна быть заверена оттиском основной печати Участника.

47

Заказчик ______________________ Подрядчик ______________________

Приложение № 6 к документации для переговоров по объекту «Модернизация системы непрерывного контроля концентрации углеводородов в воздухе производственных помещений цехов № 2 и № 3 (СООО «ЛЛК-НАФТАН» г. Новополоцк)»

ДОГОВОР № ________ НА ВЕДЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

г. Новополоцк «___» ________ _____ г.

Совместное общество с ограниченной ответственностью «ЛЛК-НАФТАН» (СООО «ЛЛК-НАФТАН», зарегистрированное решением от 28.04.2006 года № 293 Витебского областного исполнительного комитета), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя генерального директора БУЛАЕВА ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА, действующего на основании Доверенности Д-65/18 от 01.10.2018, с одной стороны и , Свидетельство о государственной регистрации , выданное на основании , именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице действующего на основании , с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 297, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем Договор, о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является осуществление Подрядчиком авторского надзора за строительством объекта.

1.2. Основанием для заключения настоящего Договора являются: 1.2.1. письмо Заказчика , являющееся

приложением к настоящему Договору; 1.2.2. приказ генерального директора СООО «ЛЛК-НАФТАН» от __________ № __________ об утверждении проектно-сметной документации.

1.3. Услуги оказываются собственными силами Подрядчика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА 2.1. Заказчик имеет право: 2.1.1. Осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых

Подрядчиком, не вмешиваясь в его производственную и хозяйственную деятельность.

2.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи результатов работ при наличии уважительных причин, уплатив Подрядчику

48

Заказчик ______________________ Подрядчик ______________________

часть установленной договорной цены за работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.1.3. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор в случае, если Подрядчик более трех раз не выполнил, либо несвоевременно выполнил свои обязательства по договору. В случае расторжения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику письменное согласие на привлечение иной организации для осуществления авторского надзора с правом внесения в разработанную Подрядчиком проектную документацию изменений и дополнений.

2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. Оплатить услуги, оказанные Подрядчиком, в сроки,

предусмотренные Договором. 2.2.2. Обеспечить работников, осуществляющих авторский надзор,

служебным помещением, оборудованным необходимой мебелью для работы и размещения документации, обеспечить доступ к оргтехнике и использование её для сканирования и копирования документов, необходимых для осуществления авторского надзора.

2.2.3. Выполнять все обоснованные указания, записанные в журнал авторского надзора.

2.2.4. Обеспечить хранение и свободный доступ к журналу авторского надзора на весь период строительства.

2.2.5. Выполнять обязанности в соответствии с ТКП 45-1.03-207-2010 (02250) «Авторский надзор в строительстве» и Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством», утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 297.

2.2.6. Обеспечить проведение ответственными лицами Заказчика инструктажа специалистов Подрядчика по технике безопасности, охране труда и противопожарной безопасности на территории Заказчика.

2.2.7. Обеспечить выдачу заявки в подразделение «Охрана» ОАО «Нафтан» на оформление пропусков для специалистов Подрядчика, выполняющих авторский надзор. Подрядчик не позднее 2 (двух) рабочих дней до дня посещения объекта, обязан предоставить Заказчику заявку со списками специалистов (с обязательным указанием должности, фамилии, имени, отчества), которым необходимо оформить пропуска на территорию ОАО «Нафтан» и направить их на вводный инструктаж по охране при нахождении на территории Заказчика. Место проведения инструктажа: административная часть главного корпуса цеха №1, 4 этаж, кабинет службы охраны труда, телефон 59-45-51, моб. тел. 8(029)377-55-36, 8(029)160-08-29.

Выдача оформленных для прохода на объекты Заказчика пропусков специалистам Подрядчика осуществляется персонально через бюро пропусков ОАО «Нафтан» каждому специалисту по предъявлению паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность) и двух фотографий 4х6.

В случае утери пластикового пропуска или его порчи специалистами Подрядчика, Подрядчик гарантирует возмещение материального ущерба за оформление дубликата пропуска его специалистами через кассу ОАО «Нафтан» (в ценах, установленных в ОАО «Нафтан») или в безналичном порядке.

49

Заказчик ______________________ Подрядчик ______________________

При утере пропуска, увольнении либо переводе на участок работы вне территории Заказчика специалиста Подрядчика, имевшего пропуск, Подрядчик обязуется по телефону известить бюро пропусков (тел. 59-87-40) непосредственно в день утери, увольнения либо перевода с последующим письменным уведомление в течение 3 (трех) рабочих дней.

Специалисты Подрядчика или привлеченных субподрядчиков при нахождении на территории ОАО «Нафтан» обязаны выполнять требования Положения о внутриобъектовом и пропускном режиме в ОАО «Нафтан».

За грубые нарушения пропускного и внутриобъектового режима ОАО «Нафтан» специалистами Подрядчика или привлеченных субподрядчиков Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Подрядчику уведомление за 10 (десять) рабочих дней до даты прекращения действия Договора.

2.3. Подрядчик имеет право: 2.3.1. Доступа на объект строительства и места производства работ в

рамках настоящего Договора. 2.3.2. Вносить в журнал авторского надзора замечания, относящиеся к

отступлениям от проектных решений при строительстве. 2.3.3. Проверять соответствие сертификатов, паспортов и другой

технической документации на конструкции, детали, строительные материалы и оборудование проектной документации и требованиям государственных стандартов и технических условий.

2.3.4. Запрещать применение в строительстве конструкций, деталей, изделий, строительных материалов и оборудования, не соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и проектной документации, а также не имеющих сертификата соответствия.

2.3.5. Запрещать (приостанавливать) производство строительных работ в случаях, предусмотренных законодательством.

2.3.6. Вносить соответствующим органам представления о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших некачественное выполнение строительно-монтажных работ.

2.3.7. Вносить предложения о снижении стоимости, улучшении качества и сокращении продолжительности строительства, а также о совершенствовании технологии производства строительных работ по объектам.

2.3.8. Рассматривать предложения по снижению стоимости строительства и, по согласованию с Заказчиком и генеральным подрядчиком (подрядчиком), вносить на площадке строительства дополнения и изменения в проектную документацию с последующим их оформлением в установленном порядке и сдачей в архив.

2.4. Подрядчик обязан: 2.4.1. Проверять соответствие выполняемых работ по строительству

объектов решениям, предусмотренным в проектной документации. 2.4.2. Проверять соблюдение качества выполнения строительно-

монтажных работ, работ по монтажу технологического и другого оборудования.

50

Заказчик ______________________ Подрядчик ______________________

2.4.3. Вести журнал авторского надзора за строительством, в котором должны быть зафиксированы выявленные замечания, отступления от проектной документации и установлены сроки их устранения.

2.4.4. Принимать участие совместно с представителем технического надзора за строительством в приемке отдельных ответственных конструкций и основных видов скрытых работ.

2.4.5. Своевременно решать возникающие в процессе строительства вопросы, касающиеся проектной документации и смет, вносить в установленном порядке дополнения и изменения в проектную документацию и сметы в соответствии с требованиями ТКП 45-1.02-295-2014 (02250), СТБ 2255-2012, в срок не более 10 рабочих дней. В указанный срок, Подрядчик обязан исправленную документацию вместе с двумя подписанными Подрядчиком экземплярами накладной на передачу технической документации (далее – накладная), с двумя подписанными Подрядчиком экземплярами Акта об исправлении проектно-сметной документации (далее – Акт) направить заказной корреспонденцией в адрес Заказчика или представить Заказчику нарочным. Исправленная документация оформляется с учетом требований, предъявляемых законодательством, ТНПА и условий договора подряда на разработку проектно-сметной документации №_______________от______________.

Своевременно и качественно разрабатывать проектную документацию по решениям, принятым в процессе осуществления авторского надзора, в срок не более 10 рабочих дней, на условиях согласно п.2.4.5 настоящего Договора.

2.4.6. Пункт 2.4.5 настоящего Договора не применяется к дополнительным работам, которые не являются работами в рамках авторского надзора, а выполняются на основании отдельных заданий Заказчика.

2.4.7. Следить за своевременным и качественным исполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора, письменно уведомлять Заказчика о невыполнении указаний в срок не позднее 3 рабочих дней с даты истечения срока, установленного для устранения таких указаний.

2.4.8. Выполнять услуги, предусмотренные настоящим Договором. 2.4.9. Обеспечить соблюдение плана-графика ведения авторского надзора,

который является неотъемлемой частью Договора. 2.4.10. Извещать Заказчика о необходимости пересмотра ранее

утвержденной проектной документации или отдельных проектных решений, возникшей при осуществлении авторского надзора за строительством.

2.4.11. Информировать Заказчика письменной форме по его запросу о ходе и результатах осуществлении авторского надзора за строительством.

2.4.12. Выполнять работы в соответствии с ТКП 45-1.03-207-2010 (02250) «Авторский надзор в строительстве» и Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 297.

2.4.13. Участвовать очно в оперативных совещаниях по вопросам строительства объекта, проводимых Заказчиком или подрядной организацией, осуществляющей строительство объекта по проекту, авторский надзор за выполнением которого осуществляет Подрядчик. По результатам совещаний

51

Заказчик ______________________ Подрядчик ______________________

подписывать ПРОТОКОЛЫ с принятыми решениями и обеспечивать исполнение данных решений.

2.4.14. Участвовать в проверке соответствия поставленного технологического оборудования соответствующим разделам проектно-сметной документации по предварительному вызову Заказчиком за 2 (два) рабочих дня до даты, на которую назначается проверка, с указанием документации на оборудование, которая подлежит проверке.

При закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, отличающимися от приведенных в спецификациях оборудования, в разработанную проектную документацию, а также в спецификации оборудования, изделий и материалов, по поручению Заказчика вносятся изменения на основании паспортных данных фактически закупленного оборудования, предоставляемых Заказчиком в установленном порядке с оформлением в рамках авторского надзора.

2.4.15. Осуществлять необходимые письменные консультации Заказчику и его подрядчикам при строительстве ОБЪЕКТА в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса о необходимости такой консультации.

2.4.16. Иметь комплект чертежей по выполненному состоянию, с внесенными изменениями и модификациями при строительстве ОБЪЕКТА и обеспечить Заказчику бесплатный доступ к чертежам и передавать их Заказчику в любое разумное время (в том числе для просмотра и повторной проверки).

В случае если изменения, предложенные Заказчиком Подрядчику, не соответствуют нормам и правилам, действующим в Республике Беларусь, или не соответствуют передовому инженерному опыту, Подрядчик должен об этом мотивированно письменно предупредить Заказчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения предложения Заказчика.

Внесение в утвержденную проектную документацию изменений, связанных с принятием актов законодательства, выполнением дополнительных вариантов проектных решений, выявлением в ходе строительства объекта дополнительных объемов работ, производят по предложению Заказчика проектной документации.

Указанные изменения в проектную документацию вносит Подрядчик по заданию Заказчика в установленном порядке с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

При изменении или введении в действие новых технических нормативных правовых актов (ТНПА), утвержденная в установленном порядке проектно-сметная документация на строительство подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и ТНПА и ниже перечисленных случаев.

Не является обязательным внесение изменений и дополнений в утвержденные архитектурный и строительный проекты также в случае: • снижения сметной стоимости строительства при сохранении других

технико-экономических показателей объекта, определенных входящим в состав проектной документации проектом организации строительства;

52

Заказчик ______________________ Подрядчик ______________________

• изменения условий строительства, определенных входящим в состав проектной документации проектом организации строительства, не приводящего к увеличению сроков строительства и сметной стоимости при обеспечении безопасности условий труда, экологической и противопожарной безопасности; • в случае если по условиям производства работ необходимо при монтаже

крупногабаритного и тяжелого оборудования применение специальной техники (машин-механизмов) согласно разработанных и утвержденных проектов производства работ (ППР), затраты на их применение учитываются в сметной документации в установленном порядке; • замены (по результатам проведенных торгов или иных процедур закупки,

технологического и инженерного оборудования) материалов, не влияющей на технико-экономические показатели объекта, безопасность условий труда, экологическую и противопожарную безопасность и не приводящей к увеличению сметной стоимости строительства объекта; • приемки в эксплуатацию в установленном порядке законченных

строительством объектов. 2.4.17. Письменно уведомить Заказчика в срок не более 5-ти календарных

дней о невозможности выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору с указанием причин, препятствующих выполнению договорных обязательств.

2.4.18. Предоставить Заказчику письменное согласие на привлечение иной организации для осуществления авторского надзора с правом внесения в разработанную Подрядчиком проектную документацию изменений и дополнений, в случае если Подрядчик, по независящим от Заказчика причинам, не сможет выполнять обязательства по Договору в течение 30 календарных дней и более.

2.4.19. Подрядчик обязуется создавать и выставлять Заказчику электронный счет-фактуру по налогу на добавленную стоимость через Портал электронных счетов-фактур (www.vat.gov.by) в соответствии с требованиями, предусмотренными ст.131 Налогового кодекса Республики Беларусь в сроки установленные законодательством, в порядке, определяемом Инструкцией о порядке создания (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения электронного счета-фактуры, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25.04.2016 № 15 (далее - Инструкция), при условии поступления подписанных со стороны Заказчика оригиналов либо скан-копий актов сдачи-приемки выполненных работ до наступления сроков выставления, в соответствии с законодательством.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Срок проведения авторского надзора: 3.1.1. Начало: ___________________________ 3.1.2. Окончание: ___________________________

53

Заказчик ______________________ Подрядчик ______________________

3.2. Подрядчик приступает к выполнению своих обязательств по Договору со дня заключения Сторонами настоящего договора.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

4.1. Стоимость авторского надзора составляет _________________________ _______________________________________________белорусских рублей.

Ставка НДС 20%. Сумма НДС – белорусских рублей. Всего стоимость с учетом НДС – белорусских рублей.

(указать стоимость цифрами и прописью) 4.2. Источник финансирования – собственные средства Заказчика. 4.3. Основанием для расчетов за результаты работ являются подписанный

Сторонами Акт оказанных услуг, Технический отчет о выполненных работах по авторскому надзору (Приложение 6) и Табель учета рабочего времени (Приложение 7).

4.4. Оплату услуг по авторскому надзору Заказчик производит по акту оказанных услуг в соответствии с приложением 2 Методических указаний НЗТ 8.01.00-2014, в течение пяти банковских дней с момента его подписания сторонами при условии предоставления всех документов, указанных в п.4.3 настоящего Договора.

4.5. В случае приостановления или прекращения по требованию Заказчика услуг, не связанного с нарушением Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, фактически выполненные услуги подлежат оплате в течение трех календарных дней со дня подписания Акта оказанных услуг в установленном порядке.

4.6. Стоимость услуг, предусмотренная настоящим Договором, является фиксированной (твердой) и подлежит изменению в случаях изменения объемов работ, законодательства о налогообложении, тарифов, сборов, затрагивающих настоящий Договор и в период исполнения. Количество и периодичность посещений объекта специалистами Подрядчика, ведущими авторский надзор за строительством ОБЪЕКТА, - не менее 30 посещений в соответствии с Планом-графиком. После каждого посещения специалист Подрядчика, ведущий авторский надзор строящегося ОБЪЕКТА, оформляет Табель учета рабочего времени (Приложение 7 к настоящему ДОГОВОРУ), в котором указывает фамилию, имя, отчество, должность, дату посещения, время нахождения на надзорном ОБЪЕКТЕ и описание выполненных работ, а затем согласовывает и подписывает Табель учета рабочего времени у уполномоченного представителя Заказчика.

Время прибытия на ОБЪЕКТ и убытия с ОБЪЕКТА специалист Подрядчика, ведущий авторский надзор, фиксирует письменно в журнале в отделе инновационного развития СООО «ЛЛК-НАФТАН».

В общее количество посещений для проведения авторского надзора не включаются посещения, которые вызваны необходимостью исправления недостатков, обнаруженных в проектной документации, а также недостатков, связанных с ненадлежащим выполнением авторского надзора.

54

Заказчик ______________________ Подрядчик ______________________

Подрядчик будет вести журнал авторского надзора в соответствии с ТКП 45-1.03-207-2010 «Авторский надзор в строительстве. Порядок проведения», в котором фиксировать выявленные при строительстве отступления от проектно-сметной документации и нарушения требований строительных норм и правил и технических условий по производству СМР, а также сроки их устранения.

Фиксацией подразумевается: а) Ручная запись в журнале авторского надзора. б) Оформление эскиза, образца или рекомендаций, с указанием ссылки в

журнале авторского надзора.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Подрядчик составляет акт оказанных услуг по авторскому надзору и

Технический отчет о выполненных работах по авторскому надзору и Табель учета рабочего времени Подрядчика после проведения работ на площадке строительства и направляет Заказчику для оплаты. Акт оказанных услуг предъявляется ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным.

5.2. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта оказанных услуг по авторскому надзору, Технического отчета о выполненных работах по авторскому надзору, Табеля учета рабочего времени Подрядчика обязан направить Исполнителю подписанный акт оказанных услуг или мотивированный письменный отказ от приемки услуг. В противном случае услуги считаются принятыми и должны быть оплачены Заказчиком не позднее десяти рабочих дней со дня получения Заказчиком указанных в п.5.1 документов. 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

6.1. Внесение изменений в Договор производится в письменной форме

путем заключения сторонами дополнительного соглашения. Подрядчик первым подписывает и направляет дополнительные соглашения по Договору Заказчику.

6.2. Споры, возникающие при изменении или расторжении Договора, а также связанные с исполнением Договора, рассматриваются в экономическом суде Витебской области.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА ПРИ НЕИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА

7.1. Заказчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее

выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику за:

7.1.1. Необоснованное уклонение от приемки оказанных услуг и оформления документов, подтверждающих их выполнение, - в размере 0,2

55

Заказчик ______________________ Подрядчик ______________________

процента стоимости непринятых услуг за каждый день просрочки, но не более стоимости этих услуг;

7.1.2. Нарушение сроков оплаты выполненных и принятых в установленном порядке услуг - в размере 0,2 процента, неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.

Условия п.7.1.1 и п.7.1.2 настоящего Договора не подлежат применению, если Заказчик письменно приостановил исполнение своего обязательства по причине невыполнения Подрядчиком любого встречного обязательства по Договору.

7.2. Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику за:

7.2.1. За каждый выявленный факт некачественного оказания услуг по авторскому надзору (в том числе в течение гарантийного срока на объект строительства) Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% от стоимости услуг по осуществлению авторского надзора.

7.3. Стороны частично или полностью освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее выполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.5. В случае невозможности выставления Подрядчиком электронного счета-фактуры по основаниям, перечисленным ст.131 Налогового кодекса Республики Беларусь, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об этом в срок, установленный для выставления электронного счета-фактуры, с указанием периода и причины невозможности выставления, указанной в ст.131 Налогового кодекса Республики Беларусь, наличие которой подтверждается компетентным органом (организацией), а также перечня первичных учетных документов, по которым электронный счет-фактура не может быть выставлен.

В случае невыставления Подрядчиком электронного счета-фактуры по налогу на добавленную стоимость в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, или неуведомления о невозможности выставления электронного счета-фактуры в указанный срок, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере суммы налога на добавленную стоимость, на которую не выставлен электронный счет-фактура, не получено уведомление о невозможности выставления электронного счета-фактуры. Штраф уплачивается Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с даты выставления Заказчиком счета или предъявления претензии.

7.6. Если недостатки проектной документации привели или могут привести к дополнительным затратам Заказчика, Подрядчик обязан возместить Заказчику такие затраты в полном размере. Возмещение данных затрат производится на основании счета Заказчика и документального подтверждения понесенных затрат и/или планируемых затрат Заказчика, в срок не более 10 рабочих дней с даты получения счета и документально подтверждённой претензии от Заказчика.

56

Заказчик ______________________ Подрядчик ______________________

За нарушение указанного срока Подрядчик по требованию Заказчика уплатит пеню в размере 0,3% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

7.7. Подрядчик в случае его включения в Реестр организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере (далее – Реестр) обязан возместить предъявленные контролирующими (правоохранительными) органами платежи в бюджет, штрафные санкции и иные платежи, возникшие у Заказчика в связи с включением Подрядчика в Реестр.

7.8. О факте включения Подрядчика в Реестр Подрядчик обязан в течение 7 календарных дней письменно уведомить Заказчика.

7.9. В случае несвоевременного выполнения обязательства, предусмотренного в п.7.8 настоящего Договора, Подрядчик по требованию Заказчика оплатит штраф в размере 20% от стоимости работ по настоящему Договору.

7.10. За появление на территории ОАО «Нафтан» (в том числе при попытке прохода через контрольно-пропускные пункты) или СООО «ЛЛК-НАФТАН» в состоянии опьянения работников Подрядчика, организаций-субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком по настоящему Договору, а также за распитие спиртных напитков, употребление наркотических психотропных веществ, их аналогов, токсических средств на указанных территориях работниками Подрядчика, организаций-субподрядчиков (далее, вне зависимости от нанимателя такого работника – работник-нарушитель), Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 20 базовых величин за каждого работника-нарушителя, появившегося в состоянии опьянения или распивавшего спиртные напитки, или употреблявшего наркотические психотропные вещества, их аналога, токсические средства на территории ОАО «Нафтан» или СООО «ЛЛК-НАФТАН».

7.11. Подрядчик гарантирует Заказчику, что ДОКУМЕНТАЦИЯ свободна от любых прав или претензий третьих лиц, которые основаны на промышленной или иной интеллектуальной собственности.

7.12. Действие обязательств по выполнению ГАРАНТИИ по Договору прекращается по окончанию гарантийного срока на выполненные строительные и иные специальные работы, ответственные конструкции на ОБЪЕКТЕ, подлежащие освидетельствованию, промежуточной приемке с участием авторского надзора, но не позднее 5 (пяти) лет от даты пуска ОБЪЕКТА в эксплуатацию.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор расторгается по основаниям, установленным действующим законодательством и настоящим Договором.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно Заказчиком по причине:

8.2.1. отсутствия средств для финансирования; 8.2.2. решения контролирующих (надзорных) органов;

57

Заказчик ______________________ Подрядчик ______________________

8.2.3. неоднократного нарушения сроков оказания услуг настоящего Договора свыше 3 (трёх) месяцев по вине Подрядчика;

8.2.4. неявки специалистов Подрядчика для осуществления надзора в установленный срок более 3 (трех) раз;

8.2.5. с согласия Подрядчика. 8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно Подрядчиком

только по соглашению с Заказчиком. 8.4. В случае, если Подрядчик не внесет изменения в проектно-сметную

документацию в срок, установленный в п.2.4.5 настоящего Договора, либо такие изменения не будут внесены в указанный срок надлежащим образом и последует мотивированный отказ Заказчика, Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения Договора (в том числе, с изложением отказа от Договора в письме, содержащем мотивированный отказ от подписания Акта об исправлении проектно-сметной документации) путем направления соответствующего уведомления Подрядчику.

Дата направления заказной корреспонденцией (вручения нарочным) Подрядчику уведомления будет являться датой прекращения действия (расторжения) Договора.

8.5. Подрядчик в течение 10 банковских дней с даты прекращения действия (расторжения) Договора по основаниям, предусмотренным в п.8.2.3, 8.2.4, 8.4 настоящего Договора, обязан вернуть Заказчику всю сумму денежных средств, полученных от Заказчика по данному Договору. За нарушение указанного срока Подрядчик по требованию Заказчика уплатит пени в размере 0,3% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

8.6. Прекращение действия (расторжения) Договора будет свидетельствовать о наличии иных обстоятельств, исключающих нормальную деятельность Подрядчика, при этом Заказчик для оказания услуг по ведению авторского надзора и исправления проектно-сметной документации в рамках авторского надзора вправе привлечь иную организацию (индивидуального предпринимателя).

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для исполнения со дня его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами предусмотренных в Договоре обязательств.

9.2. Стороны принимают на себя обязательство по сохранению конфиденциальности информации, ставшей известной в процессе исполнения Договора.

9.3. Споры между Сторонами, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются в установленном законодательством порядке. Стороны обязаны принимать все зависящие от них меры для урегулирования разногласий, возникающих при исполнении Договора.

9.4. Споры, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств по Договору, подлежат рассмотрению в судебном порядке в случае недостижения согласия об их урегулировании.

58

Заказчик ______________________ Подрядчик ______________________

9.5. Подрядчик несет риск случайной невозможности исполнения настоящего Договора, при этом оплаченные Подрядчику суммы подлежат возврату Заказчику.

9.6. К Договору на ведение авторского надзора за строительством прилагаются:

сводная смета _(Приложение 1); план-график выхода специалистов на объект строительства (Приложение

2); копия приказа Подрядчика от__№__о включении специалистов

Подрядчика в рабочую группу авторского надзора за строительством (Приложение 3);

перечень ответственных конструкций и основных видов (этапов) работ, подлежащих приемке с участием представителя авторского надзора за строительством (Приложение 4);

копия письма Заказчика от _____ № _____ об утверждении проектной документации, авторский надзор за которой осуществляет Подрядчик (Приложение 5);

журнал авторского надзора; Технический отчет о выполненных работах по авторскому надзору

(Приложение 6); Табель учета рабочего времени (приложение 7). 9.7. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.8 СООО «ЛЛК-НАФТАН» с 01.01.2019 по 31.12.2020 включено в перечень крупных плательщиков, утвержденный Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь от 28.09.2018 №114.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РАСЧЁТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН: 10.1. СООО «ЛЛК-НАФТАН», 211440, г. Новополоцк-1,

Витебская область, УНП 390401182 р/с BY80PJCB30122104561000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 202 г. Полоцк, ул. Е.Полоцкой, 1а БИК PJCBBY2X тел. 8 (0214)594513, факс 8 (0214)598162 зарегистрировано решением Витебского облисполкома от 28.04.2006 № 293 в ЕГР за № 390401182

Зака

зчик

10.2.

Под

рядч

ик

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

Заказчик ________________Л.Н.Булаев «_____» _____________ 20___ г.

Подрядчик ______________ ________________ «_____» ____________ 20__ г.

59

Заказчик ______________________ Подрядчик ______________________

Приложение 2

к договору на ведение авторского надзора за строительством от ______________ № ____________

План-график выхода специалистов на объект строительства (план-график авторского надзора)

на 20___-20___ годы

по объекту:

Заказчик: СООО "ЛЛК-НАФТАН" Подрядчик (проектировщик):

№ п/п Категория исполнителей Количество исполнителей

Год / Месяц Всего

Количество посещений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3

Итого

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК Заместитель генерального директора

по производственным и техническим вопросам

_____________________ Л.Н.Булаев

______________________

М.П.

М.П.

60

Заказчик ______________________ Подрядчик ______________________

Приложение 6

к договору на ведение авторского надзора за строительством от ______________ № ____________

Авторский надзор за строительством объекта:

_________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК Месяц: Год : СООО «ЛЛК-НАФТАН»

___________________

Новополоцк

___________________ Республика Беларусь

___________________

Технический отчет о выполненных работах по авторскому надзору Ф.И.О. специалиста: ____________________

День недели Наименование выполненных работ Кол-во

часов Дата

Подписи ответственных лиц: Всего: 0

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

СООО «ЛЛК-НАФТАН»

61

Заказчик ______________________ Подрядчик ______________________

Приложение 7

к договору на ведение авторского надзора за строительством от ______________ № ____________

Табель учета рабочего времени

Авторский надзор за строительством объекта: ___________________________________________________________

Наименование ЗАКАЗЧИКА: СООО «ЛЛК-НАФТАН» Наименование ПОДРЯДЧИКА: _____________________

(фамилия имя отчество специалиста подрядчика)

(должность)

Период: с__________________20___года по_________________________20__года

Дата посещения

Цель посещения

Время посещения

Продолжительность

посещения, часов

Примечание

с по

Всего Подписи ответственных

лиц: Заказчик:

Исполнитель: СООО «ЛЛК-НАФТАН»

____________

Ф.И.О. специалиста

(подпись)

(подпись)

Ф.И.О. руководителя группы

(подпись)