Osnovna šola Danile Kumar · Web viewZa morebitne nezgode, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do nezgode zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru

OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCANusdorferjeva 10 1000 Ljubljana

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo javnega naročila v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/06 08 – ZJN-2 s spremembami v Ur. l. RS, št.

16/08)

Javni razpis za oddajo naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi na podlagi 5. točke prvega odstavka 28. člena

ZJN-2

Za izbiro izvajalca gradbeno obrtniško instalacijskih del in

Dobava ter montaža opreme in strojev za preureditev kuhinje

Razpisna dokumentacijaPripravila – ODVETNICA BREDA RAZDEVŠEK, Dalmatinova 11, Ljubljana

www.razdevsek.si

Ljubljana, maj 2009

Javno naročilo – Osnovna šola Božidarja Jakca stran 1

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NAROČILA PO POSTOPKU S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI

GRADBENO OBRTNIŠKO INSTALACIJSKIH DELin

DOBAVA TER MONTAŽA OPREME IN STROJEV ZA PREUREDITEV KUHINJE

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. Podatki o razpisu in predmet razpisa

Predmet javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku s pogajanji po predhodni objavi so gradbeno obrtniško instalacijska dela in dobava ter montaža opreme in strojev za preureditev kuhinje.

Opis predmetnih storitev in dobav je podrobno opredeljen v poglavju VII. razpisne dokumentacije – Značilnosti in opis predmeta javnega naročila in priloženih popisov tej dokumentaciji z naslovom Tender.

2. Povabilo k oddaji ponudbe

Vabimo vas, da skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št. 128/06 – ZJN-2 in sprememba UL RS 16/08) in kasneje navedenimi ostalimi zakonskimi predpisi ter ob upoštevanju pogojev predmetne razpisne dokumentacije oddate svojo ponudbo.

II. INFORMACIJE O NAROČNIKU

Naročnik je javni vzgojno izobraževalni zavod.Naslov: Osnovna šola Božidarja JakcaSedež: Nusdorferjeva 10, 1000 LjubljanaPooblaščena oseba naročnika: ravnateljica Nataša KrajnčanTelefon: 01/520-66-50Fax: 01/520-66-60E:pošta: [email protected] oseba: ravnateljica Nataša KrajnčanTRR št.: 01261-6030663437davčna številka: SI 44901062matična številka: 5623758Spletni naslov: razpis je objavljen na portalu javnih naročil pri Uradnem listi RS - naslov spletne strani: http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal

III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. PODATKI O RAZPISU IN PREDMET RAZPISA:


http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal

Predmet javnega naročila so gradbeno obrtniško instalacijska dela in dobava ter montaža opreme in strojev za preureditev kuhinje, in sicer po specifikaciji, ki je razvidna iz priloženih popisov tehnologije z naslovom Tender. Kapaciteta malic pri naročniku bo 850 in kosil 600.

Ponudnik mora oddati ponudbo za celotni razpis.

Skupna orientacijska vrednost naročila je cca 500.000,00 € (z besedo: petstotisoč EUR 00/100).

Naročnik postavlja pogoj za sodelovanje na razpisu, da mora izbrani ponudnik izvesti predmet javnega naročila najkasneje do 20. 8. 2009. Naročnik bo ponudnika, ki bo ponudil rok izvedbe javnega naročila, ki bo daljši od 20. 8. 2009, kar je pogoj za sodelovanje na razpisu, izločil iz postopka oddaje javnega naročila

PONUDNIKI NE SMEJO SPREMINJATI POGOJEV IN ZAHTEV NAROČNIKA, KI SO DOLOČENI V CELOTNI RAZPISNI DOKUMENTACIJI IN OBRAZCIH.

2. PREDPISI UPORABLJENI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA Javni razpis se izvaja skladno z naslednjimi predpisi:1. Zakonom o javnem naročanju (UL RS št. 128/06 - ZJN-2 in spremembami, objavljenimi v

UL RS št. 16/08)2. Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (UL RS. št. 94/07 - ZRPJN - uradno

prečiščeno besedilo)3. Obligacijskem zakoniku (UL RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo);4. Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (UL RS 56/99 in spremembami, objavljenimi v UL

RS št. 64/01) 5. Zakon o graditvi objektov (UL RS št. 102/2004 (UL RS št. 14/2005 – popravek) s

spremembami in dopolnitvami)6. vso pozitivno zakonodajo, ki ureja področje predmeta javnega naročila (zakoni, pravilniki

in odredbe).

3. JEZIK PONUDBE

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

4. PODATKI O PONUDBI

a. Izpolnjena KROVNA IZJAVA;b. Izpolnjen – RAZPISNI OBRAZEC 1 - Podatki o ponudniku ;c. Izpolnjen – RAZPISNI OBRAZEC 2 – Obrazec ponudbe;

5. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNITI PONUDNIK

Ponudnik mora priložiti vse navedene dokumente (izjave, priloge in izpolnjene obrazce), zahtevane v vseh poglavjih razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko priloži zahtevane dokumente v originalu ali fotokopiji, upoštevati pa mora spodnji vrstni red.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času izvedbe tega javnega naročila preveri resničnost vseh priloženih dokumentov, potrdil in izpolnjenih obrazcev.

A) Splošni pogoji


a) Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj - RAZPISNI OBRAZEC 3:

- hudodelsko združevanje,- sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnin, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnost in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančnih interesov Evropskih skupnosti,- pranje denarja.

Dokazilo:

Za domače pravne in fizične osebe ter njihove zakonite zastopnike: izjava dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da niso pravnomočno obsojeni zaradi zgoraj navedenih kaznivih dejanj.

ali

Za pravne in fizične osebe, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: predložitev dokazil v originalu da ni pravnomočno obsojen zaradi zgoraj navedenih kaznivih dejanj, ki jih izdajajo pristojni organi v državi v kateri ima ponudnik sedež.

b) Ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu – RAZPISNI OBRAZEC 4

Dokazilo:

Za pravne in fizične osebe: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu.

c) Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja: poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež - RAZPISNI OBRAZEC 5

Dokazilo:

Kopija ali original potrdila, izdanega s strani sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma drugem postopku, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.in

Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da poslovanja ne vodi izredna uprava.

č) Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve. RAZPISNI OBRAZEC 6

Dokazilo:

Ponudnik predloži kopijo ali originalno potrdilo Davčnega urada (DURS), ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.


B1) Ekonomsko finančni pogoji

a) da je finančno in poslovno sposoben – da ponudnikov/i transakcijski račun/i v zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so bil/i blokiran/i. RAZPISNI OBRAZEC 7.

Dokazilo:Ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka, to je dneva odpiranja ponudb.

B2) Tehnični in kadrovski pogoji

a) Ponudnik razpolaga z zahtevanimi tehničnimi zmogljivostmi - RAZPISNI OBRAZEC 8. Dokazilo:

Ponudnik izpolni RAZPISNI OBRAZEC 8

b) Ponudnik razpolaga z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in razpolagajo z ustreznimi referencami s področja tega javnega naročila - RAZPISNI OBRAZEC 8

Dokazilo:

Ponudnik izpolni RAZPISNI OBRAZEC 8

C) Ostali pogoji

a) Izpolnjen - RAZPISNI OBRAZEC 1 - podatki o ponudniku.b) Potrjen - RAZPISNI OBRAZEC 2 - obrazec ponudbec) č) Potrjen - RAZPISNI OBRAZEC 9 - merila za izbor.d) Izpolnjen - RAZPISNI OBRAZEC 10 - izjava o sprejemanju pogojev razpisne

dokumentacije.e) Izpolnjen - RAZPISNI OBRAZEC 11 - obrazec predračuna.f) Izpolnjen - RAZPISNI OBRAZEC 12- obrazec plačilnih pogojev.g) Izpolnjen, podpisan, žigosan, parafiran vzorec pogodbe - RAZPISNI OBRAZEC 13h) Izjava ponudnika, da bo razpisno dokumentacijo uporabil le za pripravo ponudbe -

RAZPISNI OBRAZEC 14i) Potrjen RAZPISNI OBRAZEC 15– navedba podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi in v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, sklenjene pogodbe/sporazume ponudnika s podizvajalci j) Potrjena izjava podizvajalca – RAZISNI OBRAZEC 16k) Izjava ponudnika o ponujenem roku za izvedbo del skupaj s terminskim planom in Izjava o seznanitvi in preučitvi razmer na gradbišču - RAZPISNI OBRAZEC 17l) Izjava ponudnika o sprejemanju garancijskih rokov RAZPISNI OBRAZEC 18m)bianco menica z menično izjavo za resnost ponudbe v višini 5.000,00 € z veljavnostjo do 31. 8. 2009 – RAZPISNI OBRAZEC 19n) izjava ponudnikove banke o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene cene, v kolikor bo pozvan k podpisu pogodbe in tekst garancije – RAZPISNI OBRAZEC 20 in 20ao) izjava ponudnikove banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene cene – RAZPISNI OBRAZEC 21 in 21ap) izjava o upoštevanju predpisov o varstvu zaposlenih in spoštovanju kolektivne

pogodbe – RAZPISNI OBRAZEC 22 š) izjava o dodatnih delih – RAZPISNI OBRAZEC 23


t) reference – RAZPISNI OBRAZEC 24 IN 24a

Ponudnik mora priložiti vse zahtevane dokumente, potrdila (lahko tudi fotokopije) in izpolnjene obrazce.

V skladu z 78. členom ZJN-2 lahko ponudnik dopolni formalno nepopolno ponudbo in sicer v roku 3 dni od dneva poziva, ki ga naročnik v takšnem pošlje ponudniku bodisi po elektronski pošti, faxu ali pisno.

Ponudba se ne sme spreminjati v delu cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudbe ponudnika, ki dopolnjuje ponudbo glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Ponudnik lahko priloži ponudbi tudi propagandno in ostalo gradivo.

6. PRIDOBITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE, UPORABA RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN DODATNA POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno. Ogled in dvig razpisne dokumentacije je možen od prvega dne po objavi javnega naročila, na portalu javnih naročil pri Uradnem listi RS - naslov spletne strani: http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal.

Tehnični del razpisne dokumentacije je ponudnikom na voljo v tajništvu naročnika, v elektronski obliki.Ponudniki s tiskanjem elektronske oblike dokumentacije dobijo verzijo enako pisni obliki. Razpisna dokumentacija je izdelana v računalniški obliki Microsoft Word 2000 ali kasnejši. Na portalu javnih naročil pa je potrebno uporabiti program WinZip.

Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti dokumente, katere šteje kot poslovno skrivnost tako, da v desnem zgornjem kotu napiše ZAUPNO.

Vsak ponudnik lahko zahteva dodatno pojasnilo razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil. Naročnik bo na vprašanja odgovarjal pravočasno, vprašanja brez navedbe njihovega izvora in odgovore bo naročnik posredoval oz. objavil preko prej navedene spletne strani http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal in tako seznanil vse ponudnike, ki so dvignili razpisno dokumentacijo v roku, določenem z zakonom o javnem naročanju, to je šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudb. Odgovori predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo dosegljiva vsem ponudnikom v pisni obliki na internetnem naslovu http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet javnega naročila po tej razpisni dokumentaciji in, ki lahko vplivajo na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil popolnoma obveščen o predmetu javnega naročilu.





7. NAČIN IN ROK ZA ODDAJO PONUDB

Izdelava ponudbe je strošek ponudnika. Ponudnik mora predati naročniku en (1) original ponudbe.

Ponudbe morajo biti zvezane z vrvico, na prvi strani prijave/ponudbe morata biti oba konca vrvice zapečatena. Vrvica mora biti tako dolga oz. ohlapna, da jo pri pregledu ponudbe ni potrebno prerezati.

Zapečatene kuverte morajo ponudniki oddati z jasno oznako ter napisom “ponudba - ne odpiraj” ter z navedbo predmeta naročila in sicer “razpis – gradbeno obrtniško instalacijska dela in dobava ter montaža opreme opreme za kuhinjo”.

Na kuverti mora biti na prvi strani jasno označen naročnik in na hrbtni strani označena firma oz. ime in naslov ponudnika.

Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo pravilno označene prispele do 12. 6. 2009 do 10.00 ure na naslov naročnika: Osnovna šola Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10, 1000 Ljubljana .

V primeru, da ponudnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju želi spremeniti, dopolniti ali umakniti ponudbo do predpisanega roka mora na ovitku označiti “ ponudba - ne odpiraj - razpis gradbeno obrtniško instalacijska dela in dobava ter montaža opreme za kuhinjo” s pripisom “ Umik”, “ Sprememba” ali “ Dopolnitev”

Javno odpiranje ponudb, na katerega so vabljeni vsi ponudniki, bo dne 12. 6. 2009 ob 12.00 uri v prostorih naročnika: Osnovna šola Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10, 1000 Ljubljana . Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati v postopku odpiranja v imenu ponudnikov, morajo predložiti pooblastilo za sodelovanje na odpiranju.

Naročnik bo zapisnik o odpiranju ponudb poslal ponudnikom najkasneje v 3 dneh od dneva odpiranja ponudb.

8. PONUDBA ZA DEL JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik lahko odda ponudbo samo za celotno javno naročilo.

9. MERILA IN NAČIN OCENJEVANJA PONUDB

Merila po katerih bo naročnik točkoval ponudbe so naslednja:

1. cena – 95 točk2. reference – 5 točk

Obrazložitev meril:

1. Cena – max 95 točk:

Naročnik bo točkoval ponudbe do 95 točk in sicer tako, da bo najcenejši ponudnik dobil najvišje število točk, vsak naslednji pa glede na od prejšnjega najugodnejšega ponudnika sorazmerno najmanjše število točk:


Število točk za konkretnega ponudnika se določi po enačbi:

ŠTp = (Px / Pi) x 95ŠTp= število točk, ki jih dobi ponudnikPx = najnižja ponudbena cenaPi = ponudbena cena primerjanega ponudnika

3. Reference – max 5 točk:

Naročnik bo merilo »reference« vrednotil tako, da bo ponudniku z največjim številom referenc »zelo dobro« dodelil 5 točk, ostalim ponudnikom z manjšim številom referenc, pa število točk po naslednji formuli:

C = (x / y) x 5C – število točk za merilo »reference« x – število referenc z oznako »zelo dobro« posameznega ponudnikay – največje število referenc z oznako »zelo dobro« med ponudniki

Naročnik bo upošteval največje število referenc, in sicer pet (5) referenc.

10. PONUDBENA CENA, ROK DOBAVE IN OSTALI KOMERCIALNI POGOJI

Cena v ponudbi mora biti izražena v evrih in mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. (RAZPISNI OBRAZEC 14 - obrazec predračuna – cene). Ponudniki morajo vpisati v obrazce trenutno veljavne cene na trgu.

Cena mora biti po sistemu »fiksna cena na enoto mere« na podlagi ponudnikovega predračuna.

Cena ponudbe se oblikuje na osnovi popisa del s količinami in cen za enoto, ki jih določi ponudnik. Ob tem pa mora ponudnik ob oblikovanju cen upoštevati tudi vse podatke iz tehničnega dela razpisa in projektne dokumentacije, ki jo ponudniki pregledajo pri naročniku. Morebitna neskladja med popisi del in projekti mora upoštevati, le ta pa tudi ne morejo biti razlog za uveljavljanje dodatnih zahtevkov ali spremembe cene za enoto in s tem celote.

Ponudbo je smatrati tako, da se izvršijo vsa potrebna dela skladno s:a) pogoji za oddajo delb) tehnično dokumentacijo in njenimi sestavnimi deli od projektanta, ki je na vpogled na

sedežu naročnikac) pripravi dokumentacije za uspešni interni tehnični pregled

Pri formuliranju enotnih cen v ponudbi po sistemu »cena za enoto«, višini faktorja za urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati vse naslednje stroške: 1. Stroške dela in materiala za izvedbo vseh s popisom predvidenih del ter vseh

spremljajočih del (opaži ne glede na zahtevnost , višino podpiranja,debelino zidov, prehodov skozi zidove , fasadni odri, delovni in varovalni odri, ograje itd).

2. Stroške nabave vsega materiala in opreme predvidene za vgraditev in montažo ter prevoze, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, vse notranje transporte ne glede na težo in kompliciranosti. Vse stroške odvozov materialov in deponiranje (izkopi), kot tudi stroške dovozov (nasipi), ne glede na oddaljenost. Upoštevati tako nabavno vrednost vseh materialov iz popisa del, da se v celoti zagotovi z tehnično dokumentacijo in opisom


del predvideno kvaliteto tako izvedbe kot končnega izgleda, predvideno garancijo in trajnost uporabe.

3. Stroške pripravljalnih del in organizacije gradbišča, priključke na komunalne instalacije za potrebe delovišča in plačila porabe vode in elektrike in telefona. Pred izdelavo ponudbe mora ponudnik pregledati vse terenske razmere na bodočem gradbišču, se seznaniti z možnostmi in pogoji za organizacijo delovišča. Nepoznavanje razmer ne more biti razlog za uveljavljanje raznih dodatnih stroškov .

4. Stroške označitve in zavarovanja gradbišča .5. Stroške izdelave elaborata rušitvenih del.6. Stroške izdelave delavniških načrtov .7. Stroške izdelave elaborata organizacije gradbišča in elaborata varstva pri delu. 8. Stroške zgraditve internih transportnih poti, njihovo vzdrževanje, kakor tudi stroške

čiščenja javnih in drugih poti izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojim vozili, ponudnik ali njegov podizvajalec.

9. Stroške za popravilo vseh poškodb, ki bi nastale na javni cesti, komunalnih vodih, sosednjih objektih in okolici po krivdi ponudnika v celotnem obdobju gradnje.

10. Stroške postavitve ograje gradbišča viš. 2 m in eventualnega fizičnega varovanja gradbišča.

11. Stroške zavarovanja objekta oz. izvedenih del, dobavljene opreme in drugih vrednosti na gradbišču med gradnjo.Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju predložiti naročniku v roku 14 dni po podpisu pogodbe.

12. Stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati.

13. Stroške zavarovanja vgrajene opreme in elementov pred poškodbami in onesnaženjem med gradnjo, vse do primopredaje.

14. Ponudnik mora omogočiti uporabo začasnih instalacij in opreme na gradbišču tudi ostalim izvajalcem, ki jih morebiti angažira naročnik pri montaži opreme in izvedbi drugih del na objektu, vse proti plačilu stroškov po dejanski porabi oz. dogovoru.

15. V ceni obrtniških in instalacijskih del morajo biti vključeni vsi manipulativni in režijski, kot tudi stroški koordinacije.

16. Ponudnik mora zagotoviti vso potrebno gradbeno pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ter vse stroške te pomoči vključiti v ponudbeno ceno izdelava posamezne postavke, kar vključuje predvsem delovne odre, izsekavanja, zazidave in druga pripravljalna oz. pomožna opravila za izvedbo instalacijskih in obrtniških del. To velja za vse tiste primere, ki niso zajeti v pogodbenih postavkah.

17. Stroške sprotnega čiščenja objekta med gradnjo kot priprava za izvedbo naslednjih faz gradnje, kot tudi čiščenje objekta pred tehničnim pregledom in predajo prostorov.

18. Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov za vgrajene materiale, ateste in garancije za vso opremo, meritve pooblaščenih institucij potrebnih za uspešen tehnični pregled in pridobitev soglasij za uporabno dovoljenje, ter pridobitev vseh dokazil o zanesljivosti objekta.

19. Stroške izdelave projektov izvedenih del ( PID ) ter geodetskega načrta novega stanja zemljišča po končani gradnji in projekta za vzdrževanje in obratovanje.

20. Stroške zaključnih del z odstranitvijo vseh naprav in opreme, ki jo je ponudnik potreboval za izvedbo del, z vzpostavitvijo v prvotno stanje na tistih delih okolice, ki jih je ponudnik uporabljal za svoje potrebe med izvajanjem del.

21. V okvir priprave delovišča mora ponudnik zagotoviti in zajeti v svoje stroške:- dostaviti in namestiti zadostno število kemičnih sanitarij za potrebe vseh zaposlenih.- v okviru gradbenih pisarn za vodstvo delovišča zagotoviti še ločen pisarniški prostor za

potrebe naročnika in nadzora. V prostore gradbenih pisarn je potrebno instalirati telefonski priključek,zagotoviti ustrezno ogrevanje, vsi stroški teh prostorov bremenijo ponudnika.

22. Strošek mora upoštevati tudi ceno za izvedbo vseh pomožnih del pri izvedbi GOI del.23. V ponudbenem predračunu izkazana cena, mora vključevati poleg stroškov poglavij 1-25

tudi vse stroške za gradbene stroje, delavce, vodstvo, materiale, montažo, zavarovanje,


dobiček, davke in dajatve, skupaj z vsemi riziki, odgovornostmi in obveznostmi, navedenimi ali nakazanimi v pogodbi o izvajanju del.

24. Strošek napisne table gradbišča.25. Strošek varnostnega načrta in strošek koordinatorja varnosti za ves čas gradnje.26. Upoštevati se morajo vsi stroški komunalnih taks pri odvozu materiala v ustrezno trajno

deponijo.

Cene na enoto morajo biti fiksne do končanja del.Davek na dodano vrednost (DDV) mora biti prikazan ločeno.

Predračun mora biti veljaven do 31.8.2009.

Ponudnik mora opraviti gradbeno obrtniško instalacijska dela in dostaviti ter zmontirati opremo na fco naročnik Osnovna šola Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10, 1000 Ljubljana .

Rok plačila je 60 dni od izstavitve računa.

Naročnik si pridržuje pravico v skladu z določili ZJN-2, da v primeru neobičajno nizke cene, ki jo poda ponudnik v svoji ponudbi pred zavrnitvijo le-te zahteva pisno obrazložitev take ponudbe pred zavrnitvijo ponudbe.

11. VARIANTNE PONUDBE in SKUPNA PONUDBA

Ponudnik lahko predloži le eno ponudbo, v skladu z zahtevami razpisne dokumentacijo in sicer samostojno ali z morebitnimi sopogodbeniki ali podizvajalci.

V primeru, da ponudnik nastopa v ponudbi s sopogodbeniki mora v ponudbi predložiti podpisan sporazum o skupnem nastopanju in prevzemu pogodbenih obveznosti.

Ponudnik mora navesti tudi morebitne podizvajalce s katerimi bo sodeloval v postopku oddaje javnega naročanja.

Naročnik variantnih ponudb ne bo obravnaval.

12. OPCIJA PONUDBE

Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 31. 8. 2009.

13. PODPIS POGODBE

Ponudnik, ki bo izbran, mora pogodbo podpisati v roku pet (5) dni od prejema obvestila naročnika naj pristopijo k podpisu pogodbe.

14. PREPOVEDI V ZVEZI S IZVAJANJEM DEJANJ V ČASU DO IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Naročnik opozarja ponudnika, da v času razpisa ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

Naročnik opozarja ponudnika, da v času od izbire ponudnika do začetka veljavnosti pogodbe ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodbe ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.


Naročnik opozarja ponudnika, da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

15. VELJAVNOST POGODBE

Pogodba bo pričela veljati v skladu s pogodbenimi določili.

16. GARANCIJSKI ROKI

Za vse storitve montaže opreme in strojev ter zagona morajo ponudniki zagotoviti garancijsko dobo 36 mesecev. Ponudniki morajo za gradbeno obrtniško instalacijska dela zagotoviti splošno garancijsko dobo dve (2) leti. Ponudniki morajo izpolniti RAZPISNI OBRAZEC 18.

17. POGAJANJA

Po javnem odpiranju ponudb bo naročnik ponudnike seznanil o datumu in uri pogajanj. Pogajanja se bodo vršila pri naročniku.

Ponudniku se morajo za pogajanja izkazati s pooblastilom, iz katerega nedvoumno izhaja, da se prisotni lahko pogaja z naročnikom.

Naročnik se bo s ponudniki pogajal o ceni in tehničnim specifikacijah.

Naročnik bo izvedel en ali več krogov pogajanj, vendar ne več kot tri kroge pogajanj s ponudniki, in sicer sukcesivno oz. za predložitev končne ponudbe sočasno na način, da bodo ponudniki ponovno izpolnili obrazec predračuna.

Naročnik bo nove ponudbe ponudnikov v postopku s pogajanji prebral takoj po predložitvi le-teh naročniku, in sicer javno ob prisotnosti pooblaščencev ponudnikov.

18. REVIZIJA POSTOPKA

V skladu z 9. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba: ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja

naročnika.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja ne določata drugače. Po obvestilu o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema obvestila oz. obrazloženega obvestila o dodelitvi naročila.

Revizija postopkov oddaje javnih naročil se izvaja po Zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja, postopkovne določbe zakona o pravdnem postopku se uporabljajo le v primerih, če Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja ne določi drugače.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku v enem izvodu. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi pristojno


ministrstvo RS za finance. Zahtevek za revizijo vlagatelj pošlje naročniku priporočeno po pošti.Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti naslednje podatke:a) navedba vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo;b) naziv naročnika;c) javno naročilo in obvestilo o dodelitvi naročila, če je bilo poslano ponudnikom;d) kršitve;e) dejstva in dokaze, s katerimi se kršitev dokazuje;f) potrdilo o vplačilu takse na račun ministrstva, pristojnega za finance, v višini 5.000,00

EUR na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802 in sklic 11 16110-7111290……(zaporedna št. objave+2 mesti za leto).

Če naročnik oceni, da vloženi zahtevek ne vsebuje vseh obveznih podatkov ali da iz navedb ni mogoče ugotoviti kršitve, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo ne sme biti daljši od treh dni, ko je vlagatelj prijel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v zahtevanem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik predlog zavrže ter o tem obvesti vlagatelja zahtevka za revizijo, državno revizijsko komisijo ter ministrstvo pristojno za finance.

V skladu z zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja ne more biti predmet revizije: merila za ocenjevanje ponudb, razen če so le-ta v nasprotju z zakonom o javnih naročilih omejitve za sodelovanje razen če gre za omejitve, ki so v nasprotju s predpisi.

18. OGLED PODROČJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Vsak ponudnik ima pravico do ogleda in pregleda področja predmeta javnega razpisa Ogled objekta je možen vsak delovni dan, po predhodnem dogovoru z ravnateljico ga. Natašo Krajnčan, najkasneje do šest dni pred rokom za oddajo ponudbe.

IV. OBRAZEC PONUDBE

Ponudniki morajo potrditi obrazec ponudbe - RAZPISNI OBRAZEC 2

V. OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ponudniki morajo izpolniti obrazec - RAZPISNI OBRAZEC 10 - izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije.

VI. VZOREC Pogodbe

Ponudnik mora pogodbo: izpolniti, parafirati vsako stran posebej in sporazum podpisati in žigosati. Naročnik opozarja potencialne ponudnike, da ne smejo spreminjati vzorca pogodbe. Morebitni enostranski popravki oz. pripisi potencialnih ponudnikov se ne bodo upoštevali in bo pogodba sklenjena v obliki vzorca iz te razpisne dokumentacije -RAZPISNI OBRAZEC št. 13

VII. ZNAČILNOSTI IN OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA


1. Predmet tega javnega razpisa po postopku s pogajanji po predhodni objavi so gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za prenovo kuhinje. Izhodišče razpisanih del je preureditev danih prostorov v sodobno urejen funkcionalen kompleks v skladu z pozitivno zakonodajo. V kuhinjo bo vgrajena nova tehnološka oprema. Dani prostor je potrebno gradbeno obrtniško urediti glede na novo tehnološko zasnovo razporeda opreme, zagotoviti je potrebno vse instalacijske priključke (voda T+M, odtoki, luč, moč, plin) vezane na novo opremo in s priključki na obstoječe dovode v prostoru ter prostoru zagotoviti ustrezno avtonomno prezračevanje in ventilacijo z upoštevanjem delne rekuperacije odpadnega zraka. Stranski prostori bodo gradbeno obnovljeni in inštalacijsko opremljeni glede na njihovo funkcionalno namembnost.

Dela obsegajo:1. gradbena dela: rušitvena, zidarska, itd. 2. obrtniška dela obsegajo: mizarska dela, keramičarska dela, tlakarska dela,

slikopleskarska dela, posebna dela itd.3. inštalacijska dela obsegajo: električna instalacija, telefonska inštalacija,

inštalacija varnostnih naprav, ogrevalna in odzračevalna napeljava, vodovodna inštalacijska dela ipd.

Popisi del so sestavni del te dokumentacije.

2. Predmet javnega naročila je tudi dobava tehnološke opreme (termika, pomivalnica, hladilni del, nevtralna oprema in stroji) s funkcionalnimi priklopi (kapaciteta 850 malic in 600 kosil obrokov) in sicer po specifikaciji, ki je razvidna iz priloženega popisa tehnologije z naslovom Tender.

Naročnik postavlja pogoj za sodelovanje na razpisu, da mora izbrani ponudnik dobaviti opremo in stroje ter jih postaviti v funkcijo najkasneje do 20. 8. 2009. Naročnik bo ponudnika, ki bo ponudil rok izvedbe in dobave, ki bo daljši od 20. 8. 2009, kar je pogoj za sodelovanje na razpisu, izločil iz postopka oddaje javnega naročila.

Na strokovno tehnična vprašanja bo preko portala javnih naročil odgovarjal pripravljavec tehnične dokumentacije.

VIII. OBRAZEC PREDRAČUNA

Ponudniki morajo izpolniti obrazec predračuna - RAZPISNI OBRAZEC 11 in obrazec plačilnih pogojev - RAZPISNI OBRAZEC 12.

IX. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Ponudnik mora kot vrsto finančnega zavarovanja za resnost ponudbe predložiti v svoji ponudbi bianko menico z menično izjavo v višini 5.000,00 € z veljavnostjo do 31. 8. 2009, ki jo bodo ponudniki, ki ne bodo izbrani, dobili vrnjeno po dokončnosti in pravnomočnosti pisne odločitve o oddaji javnega naročila. Izbranemu ponudniku pa bo bianco menica in menična izjava vrnjena ob podpisu pogodbe in predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo posla. Ponudniki morajo izpolniti obrazec - RAZPISNI OBRAZEC 19

X. BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POSLA


Ponudnik mora predložiti kot garancijo za dobro izvedbo del bančno garancijo za dobro izvedbo del, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti v €. Bančna garancija za dobro izvedbo del velja v primeru celotne neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, če delno izpolnjena storitev izvajalca po pogodbi ne zadovoljuje pogodbenim zahtevam.Ponudnik priloži izjavo banke, da bo v primeru podpisa pogodbe izdala bančno garancijo iz razpisnega obrazca - RAZPISNI OBRAZEC 20 in 20a.

XI. BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Ponudnik mora predložiti kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, vnovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti v €. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku velja v primeru, da ponudnik ne odpravi napak, ki so nastale v garancijskem roku po pisnem pozivu naročnika in ima namen delnega ali popolnega pokrivanja zahtev, ki jih lahko naročnik uveljavi proti izvajalcu na osnovi sklenjene pogodbe.Ponudnik priloži izjavo banke, da bo v primeru podpisa pogodbe izdala bančno garancijo iz razpisnega obrazca - RAZPISNI OBRAZEC 21 in 21a.

XII. OSTALI OBRAZCI IN DOKAZILA

Ponudniki morajo izpolniti tudi vse ostale razpisne obrazce in jih priložiti ponudbi.

Ljubljana, 8. 5. 2009Osnovna šola Božidarja Jakca, Ljubljana

PRILOGA:1) RAZPISNI OBRAZEC 1 2) RAZPISNI OBRAZEC 2 3) RAZPISNI OBRAZEC 34) RAZPISNI OBRAZEC 45) RAZPISNI OBRAZEC 5 6) RAZPISNI OBRAZEC 6


7) RAZPISNI OBRAZEC 78) RAZPISNI OBRAZEC 89) RAZPISNI OBRAZEC 910) RAZPISNI OBRAZEC 1011) RAZPISNI OBRAZEC 11 12) RAZPISNI OBRAZEC 1213) RAZPISNI OBRAZEC 1314) RAZPISNI OBRAZEC 1415) RAZPISNI OBRAZEC 1516) RAZPISNI OBRAZEC 1617) RAZPISNI OBRAZEC 1718) RAZPISNI OBRAZEC 1819) RAZPISNI OBRAZEC 1920) RAZPISNI OBRAZEC 20 in 20a21) RAZPISNI OBRAZEC 21 in 21a22) RAZPISNI OBRAZEC 2223) RAZPISNI OBRAZEC 2324) RAZPISNI OBRAZEC 24 in 24a

KROVNA IZJAVA

Ponudba obsega ................ strani.

Izjavljamo: da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom in da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju.

Kazalo:(Ponudnik mora vse gradivo v ponudbi, razen propagandnega gradiva, oštevilčiti ter v nadaljevanju dopisati v Kazalo z navedbo strani)


Datum: Žig: Podpis odgovorne osebe:

_________________ _________________

RAZPISNI OBRAZEC 1

PODATKI O PONUDNIKU

Naziv ponudnika

Naslov in kraj ponudnika

Pooblaščena kontaktna oseba

Oseba, pooblaščena za podpis pogodbe in funkcija

Telefon:

Telefax:


Elektronska pošta

transakcijski računi:(navesti vse TRR, ki jih ima ponudnik)

Matična številka podjetja

Davčna številka podjetja

Število redno zaposlenih delavcevna področju ponudbe

Število pogodbenih delavcev na področju ponudbe

Datum: Žig Podpis:

RAZPISNI OBRAZEC 2OBRAZEC PONUDBE

Opis predmeta javnega naročila: »gradbeno obrtniško instalacijska dela in dobava ter montaža opreme za kuhinjo«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS, oznaka naročila JN ......../2009 z dne ................ 2009

Veljavnost ponudbe: 31. 8. 2009

Ponudbena cena v € (z vsemi stroški, popusti, rabati in davkom na dodano vrednost) znaša:

Gradbeno obrtniško instalacijska dela:…………………………………………

Dobava in montaža opreme……………………………………………………..----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupaj:…………………………………………………………………………….

+ 20%DDV:……………………………………………………………………….--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupaj:…………………………………………………………………………….


Rok izvedbe (navesti datum, pogoj 20. 8. 2009)

Plačilni rok(navesti število dni, pogoj 60 dni)

Kontaktna oseba (navesti tudi tel. št. in št. telefaksa):

Odgovorna oseba za podpis pogodbe in funkcija:

Odgovorna oseba za izdelavo ponudbe:

Kraj, datum Žig, podpis

RAZPISNI OBRAZEC 3

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH POGOJEV – a

IZJAVA O NEKAZNOVANJU

Ponudnik__________________________________________________________pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj:

- hudodelska združevanja,- sprejemanja podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljenega

sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril, jemanja podkupnine (za fizične osebe), dajanja podkupnin, sprejemanja daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufije, poslovne goljufije, preslepitve pri pridobitvi posojila ali ugodnost in zatajitve finančnih obveznosti ter goljufije zoper finančnih interesov Evropskih skupnosti,


- pranja denarja.

Datum: Žig Podpis:


RAZPISNI OBRAZEC 4

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH POGOJEV - b

Registracija: Ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.

IZJAVA O REGISTRACIJI

Ponudnik__________________________________________________________pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da sem registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.

Datum: Žig Podpis:


RAZPISNI OBRAZEC 5

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH POGOJEV - c

Dokazili o stanju in vodenju podjetja:

A. Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

in

B. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež.

PRILOGA

A. Kopijo ali originalno potrdilo izdano s strani sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma drugem postopku, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

in

PRILOGA

B. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da poslovanja ne vodi izredna uprava.



RAZPISNI OBRAZEC 6

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH POGOJEV - e

Ponudnik mora imeti poravnave davke, prispevke in druge obvezne dajatve

PRILOGA

Ponudnik predloži kopijo ali originalno potrdilo Davčnega urada DURS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.



RAZPISNI OBRAZEC 7

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO-FINANČNIH POGOJEV – B1 - a

PRILOGA

Ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka, to je dneva odpiranja ponudb.



RAZPISNI OBRAZEC 8

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV

NAVEDBA RAZPOLOŽLJIVIH TEHNIČNIH SREDSTEV PONUDNIKA:

potrebno je navesti tehnična sredstva, ki jih ima ponudnik in jih bo uporabljal pri izvedbi javnega naročila. Gre za sredstva, ki so potrebna, da lahko ponudnik uspešno izvede celotno javno naročilo________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU KADROVSKIH POGOJEV

NAVEDBA KADROV, KI BODO OPRAVLJALI DELA NA PODROČJU PREDMETA JAVNEGA NAROČILA (kontaktne osebe oz. skrbniki pogodbe) IN KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH DELAVCEV, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROCILA Ime in priimek Strokovna izobrazba Funkcija

Navodilo:

Obrazec se izpolni na stanje zaposlenih na dan razpisa. Pri funkciji je potrebno navesti, kakšno funkcijo oz. nalogo bo zaposleni delavec pri konkretnem naročilu opravljal.

Datum: Žig Podpis:

_______________ _______________


RAZPISNI OBRAZEC 9

MERILA ZA IZBOR

Merila po katerih bo naročnik točkoval ponudbe so naslednja:

1. cena – 95 točk2. reference – 5 točk

Ponudnik __________________________________________________________________________ izjavljam, da sem pregledal in da se strinjam s merili za izbiro najugodnejšega ponudnika.

PRILOGA

(ni potrebna)

Datum: Žig Podpis:

_______________ ___________________

RAZPISNI OBRAZEC 10

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ponudnik ____________________________________ z žigom in podpisom potrjujem

pogoje razpisne dokumentacije »gradbeno obrtniško instalacijskih del in dobava ter montaža opreme in strojev za preureditev kuhinje«.

Razpisno dokumentacijo smo dvignili na na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu

RS št. ……….. z dne ................ 2009 ter se se strinjam tudi z merili, vsebino vzorca

pogodbe in zavarovanjem

za resnost ponudbe in dobro izvedbo obveznosti ter za odpravo napak v

garancijskem roku.

Datum: Žig Podpis:

_______________ ___________________

RAZPISNI OBRAZEC 11

NAVEDBA PODIZVAJALCEV, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

1. navedba podizvajalcev, ki bodo skupaj s ponudnikom nastopali v javnem naročilu

oz. pravni akt o skupni izvedbi naročila v primeru, da bo javno naročilo izvedla

skupina izvajalcev (skupna ponudba)

Obvezno priložiti pogodbe s podizvajalci oz. pogodbo o skupnem nastopanju za

skupino izvajalcev (skupna ponudba)

in

IZJAVA O PORAVNANIH OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCA

Ponudnik _______________________________________________________, ki se

prijavljamo na javni razpis za »gradbeno obrtniško instalacijskih del in dobava ter montaža opreme in strojev za preureditev kuhinje« izjavljamo, da imamo

poravnane vse obveznosti do podizvajalcev s katerimi sodelujemo na navedenem

javnem naročilu. Naročnik nas lahko izloči iz nadaljnjega postopka oddaje javnega

naročila, če ugotovi, da obveznosti niso poravnane. Tudi v primeru, da bomo izbrani

za izvajalca, zagotavljamo, da bomo redno poravnavali obveznosti do podizvajalcev,

ki bodo sodelovali pri izvedbi posla.


RAZPISNI OBRAZEC 12

OBRAZEC PREDRAČUNASKUPAJ BREZ DDV

POPUSTI

DDV

SKUPNA VREDNOST Z DDV

Predračun mora biti sestavljen po zahtevah IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE rednosti morajo biti seštete tako, da je iz obrazca razvidna končna vrednost javnega naročila.

Datum: Žig Podpis:

_______________ ___________________

28

RAZPISNI OBRAZEC 13

OBRAZEC PLAČILNIH in DRUGIH POGOJEV

1. Plačilni rok, ki ga nudi ponudnik 60 dni od izstavitve računa 2. Rok dokončanja del in zmontirane opreme: pogoj je najkasneje do 20. 8. 2009.

Naša ponudba::

Datum dobave: ……………………………….., število dni ………………………..

3. Garancija za gradbena dela je dve (2) leti (splošna garancijska doba).

4.Garancije: - aparatov in opreme

Garancije proizvajalcev mora ponudnik priložiti ob podpisu pogodbe, navesti pa mora garancijske roke za posamezno opremo in aparate v nadaljevanju tega obrazca) .

Navodilo: Obrazec se izpolni tako, da se v prazen prostor vpišejo manjkajoči podatki ter podpiše in žigosa.

Datum: Žig Podpis:

_______________ ___________________

29

RAZPISNI OBRAZEC 14

Osnovna šola Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10, 1000 Ljubljanaki jo zastopa ravnateljica Nataša Krajnčan

matična številka: 5623758ID številka: SI 44901062TRR št.: 01261-6030663437(v nadaljevanju: naročnik)

in

...................................................................ki ga zastopa direktor.................................

matična številka: ........................................ID davčna številka: .........................................TRR št.: .............................................(v nadaljevanju: dobavitelj)

skleneta naslednjo

POGODBO št. ........../2009(v nadaljevanju: Pogodba)

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotovita, da::

je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, objavljenem na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS, oznaka naročila JN……/2009 z dne……….

Da je bilo na Portalu javnih naročil pri UL RS pod št. JN3392/2009 dne 29. 4. 2009 in Glasilu EU oznaka naročila ………. Dne ………… objavljeno predhodno informativno obvestilo

da je obvestilo o izbiri izvajalca dokončno in pravnomočno dne …………………….. da izvajalec naročniku zagotavlja, da opravlja vse dejavnosti potrebne za izpolnjevanje

prevzetih obveznosti po tej pogodbi in da izpolnjuje vse pogoje določene z veljavnimi predpisi za izvajanje svojih dejavnosti in za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi.

2. PREDMET POGODBE

2. člen

S sklenitvijo te pogodbe naročnik odda, izvajalec pa prevzema, v skladu z razpisnimi pogoji, gradbeno obrtniško in instalacijska dela in dobavo ter montažo opreme in strojev za preureditev kuhinje pri naročniku na naslovu Nusdorferjeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

30

Izvajalec opravi dela opravil po sistemu »fiksna cena za enoto mero« na podlagi ponudbenega predračuna št. …………. z dne ………….., ki je priloga št. 1 k tej pogodbi.

Dela po pogodbi bo izvajalec v skladu z razpisnimi pogoji in dodatnimi pogoji naročnika opravil v času od ……………. dalje (večina dela mora biti izvedena med časom poletnih počitnic) do najkasneje 20. 8. 2009.

Naročnik odda in izvajalec prevzame v izvedbo dela, ki so predmet te pogodbe in katerih vsebina in specifikacija je razvidna iz ponudbe izvajalca z dne …………….., ki jo je prejel naročnik v razpisni dokumentaciji izvajalca. Popisi del iz ponudbe predstavljajo sestavni del te pogodbe.

V ponudbi navedena dela in količine predstavljajo obseg pogodbenih del. V primeru, da bi izvajalec dejansko vršil dela v večjem obsegu od ponujenih mu naročnik ni dolžan plačati razlike v vrednosti med dejansko izvršenimi in pogodbeno dogovorjenim obsegom del.

3. člen

S sklenitvijo te pogodbe se naročnik zavezuje, da bo izvajalcu vsa opravljena dela in storitve po tej pogodbi plačeval v skladu s to pogodbo.

3. IZVAJANJE POGODBE4. člen

Izvajalec ima za izvajanje pogodbenih del sklenjeno pogodbo s podizvajalcem-i oziroma soponudnikom-i:

_________________________________________________________________.

4. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Pravice in obveznosti izvajalca

5. člen

Izvajalec je dolžan popolno in pravočasno izpolnjevati svoje obveznosti po tej pogodbi v skladu terminskim planom, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in sestavni del ponudbe izvajalca in je priloga št. 2 k tej pogodbi.

6. člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan izvajalec predvsem:

* za gradbena dela pričeti z deli v pogodbeno dogovorjenem roku, dela izvajati v skladu z določili pogodbe in

jih dokončati v roku določenem s to pogodbo poskrbeti da so dela izvedena in dokumentirana skladno s tehničnim delom razpisne

dokumentacije, ki je priloga te pogodbe, pogodbeno obveznost izvesti strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, po tehničnih

predpisih, standardih in normativih; voditi gradbeni dnevnik ažurno ves čas izvajanja pogodbenih del in knjigo obračunskih

izmer izvršiti vsa pogodbena dela in storitve gospodarno v korist naročnika;

31

vse spremembe in odstopanja izvedenih del in storitev od tehničnega dela razpisne dokumentacije ter projektne dokumentacije dokumentirati in izročiti naročniku;

obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih pogodbenih obveznosti;

v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih pogodbenih obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru je naročnik upravičen odstopiti od te pogodbe in unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

podpisati in spoštovati “Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem.”, ki je Priloga št. 3 tej pogodbe;

v primeru zahteve naročnika zamenjati vodstvo gradbišča ali posameznega delavca, v primeru malomarnega in nekvalitetnega dela;

opremiti delavce z osebnimi zaščitnimi sredstvi; delavce seznaniti z vsebino te pogodbe v potrebnem obsegu; izročiti naročniku v 10 dneh pred primopredajo opravljenih del vso dokumentacijo, ki je

potrebna za ta pregled. da izdela in preda projekte izvedenih del

* za opremoV zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje:

- Izvesti pogodbena dela strokovno pravilno, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, pravočasno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami ter tako, da bo zagotovljena varnost in funkcionalnost,

- Sodelovati s pooblaščenim predstavnikom naročnika in nadzornikom,- Dostaviti vsa dokazila in ateste materialov pred vgradnjo,- Ves čas izvajanja predmeta te pogodbe voditi dnevnik o izvajanju del in knjigo

obračunskih izmer za vsa dela,- Upoštevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in

med izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere se ga opozori,

- Da bo naročnika obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti,

- Da bo vsak predlog sprememb pri izvajanju predmeta te pogodbe dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje nadzornika in naročnika,

- Da zaradi izvajanja del dejavnost naročnika ne bo motena,- Da preda projekte izvedenih del.

Izvajalec je naročniku odgovoren za vso morebitno povzročeno škodo, ki pri izvajanju pogodbe nastane po njegovi krivdi.

Izvajalec mora v času montaže in zagona opreme prostore zavarovati tako, da ne bo ogroženo življenje in zdravje ljudi ter varnost objekta in opreme.

Pravice in obveznosti naročnika

7. člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan naročnik predvsem:

pred začetkom del predati izvajalcu 2 (dva) izvoda projektne dokumentacije (PZI); v skladu s terminskim planom ukreniti vse potrebno za to, da bo izvajalec lahko izvrševal

svoje pogodbene obveznosti; sodelovati z izvajalcem z namenom, da bodo pogodbena dela in storitve izvedene

pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

32

obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih pogodbenih obveznosti.

o uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi gradbenem dnevniku.

Material

8. člen

Izvajalec vsa dela in storitve za izpolnitev pogodbenih obveznosti opravi s svojim materialom.

5. UREDITEV GRADBIŠČA

9. člen

Izvajalec mora na svoje stroške urediti gradbišče, ga ustrezno zaščititi in opremiti za svoje potrebe. Vse priključke na električno, vodovodno, kanalizacijsko in telekomunikacijsko omrežje omogoči naročnik proti plačilu, priključitev pa izvajalec opravi s svojimi sredstvi.

Izvajalec je pri svojem delu dolžan uporabiti takšno tehnologijo gradnje, da z njo ne bo povzročil škode na sosednjih objektih oz. samem objektu ……………… Vsi stroški, ki izvirajo iz tega naslova, bremenijo izključno izvajalca, prav tako tudi stroški fizičnega zavarovanja gradbišča in delnih zapor gradbišča.

10. člen

Vzdrževanje in čiščenje gradbišča je obveza Izvajalca. Izvajalec je dolžan sproti čistiti prostore, sredstva in prometne površine na gradbišču, v območju del javne prometne površine, če so te onesnažene zaradi transporta iz tega gradbišča.

Škodo, ki jo povzročijo transporti izvajalca na cestišču, plača izvajalec. Pred začetkom del vsake faze se izvajalec in naročnik dogovorita o realizaciji transportnih poti za potrebe gradbišča. Izvajalec nosi vse stroške deponiranja odvečnega materiala.

11. člen

Najpozneje v 8 dneh po končnem prevzemu del in opravljenih storitvah, je izvajalec dolžan očistiti gradbišče in odstraniti vse svoje provizorije in napeljave.

6. POGODBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI

Pogodbena cena

12. člen

Pogodbena vrednost del je dogovorjena na osnovi sprejete ponudbe izvajalca, ki je sestavni del te pogodbe. Cena znaša:

…………………….

( z besedo: ……………….. evrov 00/100) z davkom na dodano vrednost.

Cena iz 12. člena te pogodbe obsega ceno vseh pogodbeno dogovorjenih del in storitev (material, delo, transport, mehanizacijo, režijo gradbišča, zaključna dela, zaščito komunalnih vodov, priprava dokumentacije za končni prevzem), vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del. Vključen je tudi strošek izdelave ponudbe, pridobitev bančnih garancij, pristojbin in dajatev, ki se nanašajo na morebitne stroške in davki.

33

Cena po pogodbi je fiksna, »fiksna za enoto mere«.

Zapadlost plačila obveznosti

13. člen

Ceno iz 12. člena te pogodbe bo naročnik plačeval po mesečnih situacijah in končni situaciji. Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega v mesecu. Osnova za izstavitev situacije so dejansko izvršena dela in storitve v preteklem mesecu. Izvajalec izstavi situacijo v petih izvodih najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec na naslov naročnika. Naročnik mora v 5. dneh potrditi situacijo ter nato dva izvoda vrniti Izvajalcu.

Obračuni se bodo vršili do višine 85 % pogodbene cene na podlagi ugotovljene stopnje opravljenih delih in potrjenjih situacij, 15 % pogodbene cene bo naročnik plačal Izvajalcu po prevzemu objekta ter podpisu zapisnika o končnem prevzemu.

14. člen

Izvajalec za izvršena dela in storitve izstavlja račune skladno z dinamiko navedeno v predhodnem členu te pogodbe in jih je dolžan predložiti naročniku, skupaj s potrjeno situacijo s strani pooblaščene osebe naročnika in izvajalca. Računi morajo biti izdani v dveh izvodih.

Naročnik je dolžan izvajalcu plačati račun za opravljeno delo oz. storitve v skladu s to pogodbo, v roku 60 dni od dneva izstavitve računa. Izvajalca sestavljenega v skladu s to pogodbo.

15. člen

V kolikor bi naročnik zamujal s plačilom, ima Izvajalec pravico naročniku zaračunati zakonske zamudne obresti.

Posledice prenehanja pogodbe

16. člen

Naročnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti Izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do Izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

17. člen

Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

7. FINANČNA ZAVAROVANJA

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

18. člen

Izvajalec mora v skladu z razpisnimi pogoji priskrbeti v korist naročnika bančno garancijo vnovčljivo na prvi poziv in izdano s strani ……………. za dobro izvedbo del v znesku 10% pogodbene cene, kar znaša ………….. € (z besedo: ……………….. evrov 00/100).

34

Omenjeno garancijo predloži izvajalec naročniku najkasneje v 8-ih dneh od sklenitve pogodbe.

Garancija iz predhodne točke ima namen delnega ali popolnega pokrivanja zahtev,ki jih lahko naročnik uveljavi proti izvajalcu na osnovi te pogodbe in je plačljiva na prvi pisni poziv naročnika brez pravice ugovora izvajalca.

Stroške garancije iz te točke v celoti nosi izvajalec. Garancija mora biti veljavna mora biti veljavna en mesec po roku, ki je določen za končni prevzem. Po tem roku naročnik vrne izvajalcu predmetno garancijo.

Če se pogodbeni rok spremeni, se skladno s tem ustrezno prilagodi rok veljavnosti bančne garancije. Valuta garancije je valuta pogodbene cene.

Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku

19. člen

Izvajalec mora predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v 10 dneh po končnem prevzemu objekta, kar predstavlja prevzem gradbenih del, kot tudi končni prevzem in zagon opreme in sicer v višini 10 % pogodbene cene.

Bančna garancija mora biti nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvo zahtevo naročnika do celotne višine garancijskega zneska. Bančna garancija mora biti veljavna najmanj še en (1) dan po preteku ….. mesečnega garancijskega roka.

Naročnik je upravičen unovčiti to bančno garancijo do njenega polnega zneska v primeru neizpolnjenega garancijskega jamstva, ki ga daje izvajalec na izvedene storitve in vgrajeni material.

Vse stroške v zvezi z izdajo te bančne garancije nosi izvajalec. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku se vrne izvajalcu najpozneje v 30 dneh od datuma prenehanja veljavnosti bančne garancije.

9. POGODBENI ROKI20. člen

Izvajalec bo z deli za izvedbo objekta pričel po uvedbi v delo od ………………. in skladno s terminskim planom, ki je priloga k tej pogodbi, dokončal predvidoma najkasneje do 20. 8. 2009.

Izvajalec je uveden v delo z dnem, ko mu je predložena projektna dokumentacija. O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik.

21. člen

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo: iz razlogov določenih v 42. posebni gradbeni uzanci, in to le-tistih, ki so primerni glede

na predmetni pravni posel, zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika, zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in storitev in ki niso posledica

krivdnega ravnanja pogodbenih strank.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno brž, ko zanje zve in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

35

Če izvajalec ne izvaja del v skladu s terminskim planom, je dolžan povečati delovno silo in izboljšati organizacijo dela do te mere, da bo rok dokončanja zagotovljen.

22. člen

Terminski plan se lahko spremeni s soglasjem pogodbenih strank in bosta v tem primeru pogodbeni stranki določili nov terminski plan. Dokler ni določen nov terminski plan, velja terminski plan v obstoječi vsebini.

10. DOKUMENTACIJA23. člen

Izvajalec mora voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih mer o izvajanju del in storitev ažurno in v skladu z obstoječo zakonodajo in pravilniki.

V dnevnik se vpisuje tekoča problematika, svoje zahteve in pripombe. Dnevnik morata predstavnika pogodbenih strank podpisati sproti ali najkasneje v petih dneh.

11. NADZOR24. člen

Naročnik bo zagotovil gradbeni nadzor nad izvedbo predmeta te pogodbe.

Pooblaščena oseba naročnika "nadzorni organ" veljavno zastopa naročnika pri izvajanju in kontroli pogodbenih del in storitev, v okviru zakona o graditvi objektov.

Gradbeni nadzor se poveri nadzorniku ................................, ki opravlja delo v skladu s predpisi in pravili stroke.

12. KONČANJE DEL, PREGLED IN KONČNI PREVZEM

25. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v dnevnik o izvajanju del in storitev.

26. člen

O dokončanju del sestavita pooblaščeni osebi pogodbenih strank zapisnik o končanju del, v katerem se natančno ugotovi predvsem:

ali izvedena dela in storitve ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

datum začetka in dokončanja del, kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del, opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti in roke; morebitna odprta, med pooblaščenimi osebami pogodbenih strank sporna vprašanja

tehnične narave, ugotovitev o sprejemu in izročitvi dokumentacije, ugotovitev o sprejemu in izročitvi tehnične dokumentacije za opremo in stroje ter izročitvi

garancij za opremo in stroje, dane s strani proizvajalcev opreme.

27. člen

Po uspešno opravljenem pregledu del naročnik in izvajalec opravita končni prevzem objekta in podpišeta zapisnik o končnem prevzemu.

36

13. ODSTOP OD POGODBE28. člen

Naročnik sme odstopiti od pogodbe: če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadnem 10-dnevnem roku z deli

ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi z deli zamuja več kot 30 dni, če izvajalec dela ne nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne

popravi.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z

njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del, če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more

nadaljevati.29. člen

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbo odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe.

Izvajalec je dolžan v vseh primerih navedenih v tem členu na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce in morebitne delavce podizvajalca, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt v roku 15 dni po prenehanju pogodbe.

14. GARANCIJSKI ROK30. člen

Izvajalec daje za prevzeta dela garancijo …….. Garancijski rok teče od takrat, ko izvajalec objekt-izvedena dela naročniku preda.

Garancija se ne nanaša samo na porabni (potrošni) material. Izvajalec ne daje garancije za dela, ki jih je naročnik posebej zahteval in je izvajalec odgovornost odklonil. Ob prevzemu objekta bo izvajalec del predložil pisno garancijsko izjavo, kjer bodo jasno razvidni garancijski pogoji ter garancijska doba za posamezne sklope in dele objekta skladno pogodbenemu obsegu po tej pogodbi.

Izvajalec je dolžan naročniku izročiti tudi garancijske liste za opremo in stroje. Garancijski rok opreme in strojev mora znašati 36 mesecev.

15. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU

31. člen

Izvajalec mora opremiti gradbišče v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter gradbišče urediti v skladu z varnostnim načrtom, ki ga pripravi sam. Izvajalec mora organizirati izvajanje del tako, da zaradi njih na gradbišču ne bodo ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje in pravočasno ukreniti vse, kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov ter varnost del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka.

Za morebitne nezgode, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do

37

nezgode zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče, ter pooblaščeni osebi naročnika in izvajalca, ki sta določeni v 39. členu te pogodbe.

16. KONČNE DOLOČBE

Zastopanje, izvedbena komunikacija

32. člen

Pogodbeni stranki po tej pogodbi veljavno zastopajo in predstavljajo izključno njuni zakoniti zastopniki.

33. člen

Ne glede na določilo prejšnje točke pa zaradi operativnejšega izvajanja te pogodbe velja, da je g. ………………, na strani naročnika pooblaščen za poslovno sodelovanje z izvajalcem po tej pogodbi in je na strani izvajalca g. ………….. pooblaščen za poslovno sodelovanje z naročnikom.

Navedeni osebi iz prvega odstavka tega člena štejeta kot pooblaščeni osebi pogodbenih strank.

Poslovna skrivnost, varovanje dobrega imena naročnika

34. člen

Poslovno skrivnost predstavljajo vsi podatki v zvezi s poslovanjem naročnika in katere bi moral za poslovno skrivnost šteti gospodarstvenik s povprečno stopnjo skrbnosti.

35. člen

Poslovno skrivnost po prejšnjem členu te pogodbe je dolžan izvajalec varovati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in izvajalec za izpolnjevanje te obveznosti za vse svoje delavce in podizvajalca in kogarkoli tretjega, s katerega pomočjo izpolnjuje svoje obveznosti iz naslova te pogodbe, odgovarja kot za samega sebe.

36. člen

Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika.

Veljavnost pogodbe

37. člen

Predmetna pogodba velja z dnem izpolnitve zadnjega od obeh pogojev v skladu z 47. členom te pogodbe.

Odgovornost za delavce in podizvajalce

38. člen

Izvajalec je dolžan zagotoviti vse potrebno, da onemogoči dostop do podatkov v okviru izvajanja te pogodbe katerikoli osebi, ki za to ni pooblaščena z njegove strani ali s strani naročnika.

39. člen

38

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali kršil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico ravnanja njegovega podizvajalca.

Pogodbena kazen in odškodnina

40. člen

V primeru zamude z izpolnitvijo obveznosti v rokih po terminskem planu po krivdi izvajalca, je dolžan izvajalec plačati naročniku za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen v višini 1 ‰ pogodbene cene , vendar ne več kot 10 % pogodbene cene, in to ne glede na to ali je bila naročniku v posledici te zamude povzročena kakršnakoli škoda ali ne, če pa bi bila morebitno povzročena škoda naročniku višja, pa je dolžan izvajalec plačati naročniku tudi razliko do popolne odškodnine.

Naročnik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu del in sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen.

V primeru zamude del po 1. 9. 2009, ki je izključno po krivdi izvajalca, je dolžan izvajalec na svoje stroške zagotoviti tudi vse dnevne obroke, ki jih zagotavlja naročnik otrokom v šoli.

41. člen

Vsaka pogodbena stranka odgovarja drugi pogodbeni stranki za škodo, ki jo povzroči drugi pogodbeni stranki v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi, v skladu z veljavnimi predpisi.

Vsebina pogodbe in reševanje sporov

42. člen

Za vse kar ta pogodba ne določa oz. ne določa drugače, veljajo neposredno veljavni predpisi Republike Slovenije ter posebne gradbene uzance.

43. člen

Pogodbeni stranki bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s to pogodbo najprej skušali rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli pogodbena stranka svoje zahtevke zoper drugo pogodbeno stranko iz naslova te pogodbe uveljavljala pred sodiščem, pa je za odločanje krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Priloge

44. člen

Priloge so neločljivi sestavni del te pogodbe.

17. SKLENITEV POGODBE IN ŠTEVILO IZVODOV

45. člen

Predmetna pogodba začne veljati z dnem izpolnitve zadnjega od naslednjih pogojev:

podpisom pogodbe s strani zakonitih zastopnikov pogodbenih strank,39

s predložitvijo bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 20. člena te pogodbe.

46. člen

Pogodbeni stranki (oz. vsak od podpisnikov te pogodbe v imenu in za račun posamezne pogodbene stranke) zagotavljajo, da imajo vsa potrebna pooblastila in/ali dovoljenja ter potrebno poslovno sposobnost, za veljavno in zavezujočo sklenitev te pogodbe.

47. člen

Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.

48. člen

Predmetna pogodba (s prilogami) je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih (s prilogami), od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva (s prilogami).

Datum: Datum:

Naročnik:Osnovna šola Božidarja Jakca, LjubljanaravnateljicaNatašna Krajnčan

Izvajalec…………...

40

RAZPISNI OBRAZEC 15

IZJAVA PONUDNIKA O GARANCIJSKIH ROKIH

Ponudnik__________________________________________________________

izjavljamo, da velja za opremo:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________

garancijska doba__________________. Prav tako izjavljamo, da za zamenjane dele

v garancijski dobi začne teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Za

stroje_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________

garancijska doba__________________. Prav tako izjavljamo, da za zamenjane dele

v garancijski dobi začne teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancije so vezane na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno

vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče

vzdrževanje.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika.


41

RAZPISNI OBRAZEC 16

ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE_____________________ (izdajatelj menice)

MENIČNA IZJAVA

Za zavarovanje izpolnitve obveznosti izdajatelja menice do Osnovne šole Božidarja Jakca Nusdorferjeva ulica 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: OŠ Božidarja Jakca) kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe, po ponudbi _____________________________________ za izvedbo gradbeno obrtniško instalacijskih del in dobava ter montaža opreme in strojev za preureditev kuhinje, na osnovi javnega razpisa po postopku s pogajanji po predhodni objavi, objavljenega na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS št. ….... z dne .......2009 izročamo OŠ Božidarja Jakca eno (1) bianco podpisano menico, na kateri je podpisana pooblaščena oseba:

______________________________kot _________________ ______________________ (ime in priimek) (funkcija) (podpis)

Pooblaščamo OŠ Božidarja Jakca, da izpolni bianco menico v višini 5.000,00 EUR (pettisoč evrov 00/100), da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, ko:

- izdajatelj menice umakne svojo ponudbo v roku veljavnosti, navedenem v ponudbi,- izdajatelj v času veljavne ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe po prejetem

obvestilu o sprejetju njegove ponudbe,- izdajatelj ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo

pogodbenih obveznosti, v kolikor je pozvan k podpisu pogodbe- izdajatelj ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v

garancijski dobi.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Pooblaščamo OŠ Božidarja Jakca, da menico domicilira pri_________________, ki vodi naš TRR račun št. ________________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Veljavnost menične izjave začne z dnem, ki je določen za oddajo ponudb 12. 6. 2009 in velja do dne, ki je določen za veljavnost ponudb, 31. 8. 2009.

Po tem datumu preneha veljavnost menične izjave in menico, ki ju mora OŠ Božidarja Jakca, najkasneje v roku treh dni vrniti izdajatelju.

Priloga: bianco menica

IZDAJATELJ MENICE___________________________________

(žig in podpis)

42

RAZPISNI OBRAZEC 17

IZJAVA O PREDLOŽITVI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Banka ______________________________________________________________

izjavljamo, v kolikor bo ponudnik ___________________________________ pozvan

k podpisu pogodbe, najkasneje v 10 (desetih) dneh po podpisu pogodbe za

»gradbeno obrtniško instalacijskih del in dobava ter montaža opreme in strojev za

preureditev kuhinje«, da bomo predložili bančno garancijo za dobro izvedbo

pogodbenih obveznosti v višini deset (10) % pogodbene cene in z veljavnostjo en (1)

mesec po končanju del oziroma po podpisu zapisnika o končnem prevzemu.


43

RAZPISNI OBRAZEC 17a

Banka________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Kraj, datum_________________________________

Upravičenec: ………………………………….

Garancija št........................

V skladu s pogodbo št. ______________________________, sklenjeno med naročnikom ………………………………………………………………………….. in pogodbeno stranko (izjajalcem)_________________________________________za___________________________ v skupni vrednosti _____________________________ €,z besedo: _________________________________________________________ evrov,se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv plačali________od pogodbene cene v €, če izjavalcem ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti, ki so navedene v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru, da izvajalec delno ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti, hkrati pa delno opravljena dobava ne zadostuje izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Ta garancija velja najkasneje do _____________. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to ali je garancija vrnjena.

Banka

_____________________ (žig in podpis)

44

RAZPISNI OBRAZEC 18

IZJAVA O PREDLOŽITVI GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Banka ___________________________________________________________

(banka)____________________________________________________________

izjavljamo, da bomo ponudniku ______________________________________ na

podlagi njegove sklenjene pogodbe po javnem naročilu za »gradbeno obrtniško

instalacijskih del in dobava ter montaža opreme in strojev za preureditev kuhinje«,

najkasneje v desetih (10) dneh po končnem prevzemu in zagonu, predložili bančno

garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini deset (10) % pogodbene

cene z veljavnostjo še 1 (en) dan po izteku ….. mesečnega garancijskega roka.


45

RAZPISNI OBRAZEC 18A

Banka______________________________________________________________

Kraj, datum________________________________

Upravičenec: …………………………………….

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku št. ___________

V skladu s pogodbo št.________, sklenjeno med upravičencem in naročnikom garancije (izvajalec) ___________________________________________________ _____________________________________________________________________________ v vrednosti 10 % pogodbene cene, to je _____________ €, je izvajalec dolžan odpraviti vse napake po opravljenem končanem prevzemu in zagonu v garancijskem roku brezplačno, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave do _________________ po končnem prevzemu in zagonu opreme.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor naročnika garancije izplačali znesek 10 (deset) % pogodbene cene , to je__________________ €, če dobavitelj v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Ta garancija velja še 1 (en) dan po poteku ……………. garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do_____________/_____________. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka (žig, podpis)

46

RAZPISNI OBRAZEC 19

IZJAVA O UPOŠTEVANJU PREDPISOV O VARSTVU ZAPOSLENIH

IN SPOŠTOVANJU KOLEKTIVNE POGODBE

Ponudnik -

___________________________________________________________________, ki smo

se prijavili na javni razpis po javnem naročilu za gradbeno obrtniško instalacijskih del in

dobava ter montaža opreme in strojev za preureditev kuhinje, izjavljamo, da upoštevamo

obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev in da

izplačujemo plače v skladu s kolektivno pogodbo.

Če se bomo prijavili na javni razpis s podizvajalci, jamčimo tudi za soponudnike/podizvajalce,

da upoštevajo zgoraj navedene predpise.


47

RAZPISNI OBRAZEC 20

IZJAVA O NEPREDVIDENIH IN DODATNIH DELIH

Ponudnik -

_________________________________________________________________, ki

smo se prijavili na javni razpis po javnem naročilu za gradbeno obrtniško

instalacijskih del in dobava ter montaža opreme in strojev za preureditev kuhinje ,

izjavljamo, da bomo dela in dobave, ki niso zajeta v predračunu in popisu del in

ocenjena dela iz predračuna, ki bodo s strani naročnika naročena naknadno izvedli

po cenah iz predloženega predračuna.


48

RAZPISNI OBRAZEC 21

IZJAVA O PONUJENEM ROKU ZA DOBAVO IN MONTAŽO

Ponudnik………………………………………………………………………………….…………

izjavljam, da bom izvedel gradbeno obrtniško instalacijska dela in dobavil in montiral opremo in stroje za obnovo kuhinje

najkasneje do 20. 8. 2009 oz. bom dobavo in storitve izvedel do

……………………………………, kar je ………………………dni prej.


49

RAZPISNI OBRAZEC 22

IZJAVA O SEZNANITVI IN PREUČITVI RAZMER NA GRADBIŠČU

Ponudnik

___________________________________________________________________

izjavljamo, da so se naši strokovnjaki s pregledom objektov naročnika seznanili s

projektom in stanjem na lokaciji, jih preučili in upoštevali pri izdelavi ponudbe za

javno naročilo za »gradbeno obrtniško instalacijska dela in dobava ter montaža

opreme in strojev za preureditev kuhinje«.

Kraj, datum Žig podpis

50

RAZPISNI OBRAZEC 23

IZJAVA O SPREJEMANJU GARANCIJSKIH ROKOV

Ponudnik

___________________________________________________________________

izjavljamo, da za izvršena dela in storitve po javnem naročilu za »gradbeno obrtniško

instalacijskih del in dobava ter montaža opreme in strojev za preureditev kuhinje«,

dajemo garancijski rok:

……………….let in ga bomo tudi upoštevali od končnega prevzema in bom v tem

času vse napake odstranil sam in na svoje stroške.

Garancijski rok prične teči z dnem podpisa zapisnika o končnem prevzemu.


51

RAZPISNI OBRAZEC 24

1. reference ponudnika s predmeta javnega naročila

REFERENCE PONUDNIKA

Navodilo:Navedite reference, ki se nanašajo na predmet javnega naročila. Reference morajo biti izkazane za zadnjih pet (5) let z razpisnim obrazcem 24a.

Datum: Žig Podpis:

_______________ ___________________

52

RAZPISNI OBRAZEC 24a

PISNO PRIPOROČILO

Pogodbena stranka ponudnika …………………………………………………….izjavljamo, da je bil oz. je ponudnik………………………………………………………, ki kandidira na javnem razpisu »gradbena obrtniško instalacijska dela in dobava ter montaža opreme in strojev za preureditev kuhinje«, objavljenem na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS oznaka naročila JN……../2009 pri nas izvajalec storitev, ki so predmet javnega razpisa, in sicer »……………………………………………………………………………..……………………………« pri nas v roku in zahtevani kvaliteti pri nas izvedel prenovo kuhinje z opremo primerljive velikosti (vrednost javnega naročila 500.000,00 EUR brez vključenega DDV-ja).

Vrednost investicije: ______________________ EUR

Storitve, rok izvedbe in kvaliteto ponudnika ocenjujemo kot:

zelo dobro

dobro

zadovoljivo

slabo

zelo slabo

(obkrožite ustrezno)

Datum: Žig Podpis:

_______________ ___________________

Pisna priporočila v tej obliki morajo biti priložena razpisnemu obrazcu 24 razpisne dokumentacije.

53

POPISI DEL

Projektna dokumentacija v elektronski obliki je na voljo pri naročniku, in sicer v tajništvu naročnika.

54

Documents

Osnovna šola Danile Kumar · Web viewZa morebitne nezgode, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do nezgode zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru